基坑调查报告精选(九篇)

前言：一篇好文章的诞生，需要你不断地搜集资料、整理思路，本站小编为你收集了丰富的基坑调查报告主题范文，仅供参考，欢迎阅读并收藏。

第1篇：基坑调查报告范文

许多地区在进行道路和桥梁的基坑支护施工过程都是在软土的环境中进行的，根据有关的调查报告显示，在这种环境下施工引发的事故率可以达到30%以上，因此，在进行这一类施工时，施工单位一定要加强防护技术的重视程度。由于软土基坑本身的土质非常疏松，经常会出现基坑塌方和滑坡等事故，尤其是对于一些对基坑的质量要求高的施工项目，施工单位一定要采取一些有效的防护措施，以避免支护体开裂和位移等问题的发生。常见的技术应用主要是对地下的连续墙采取有效的防护，这种方式就能够避免一些事故的发生。地下连续墙本身防水效果良好，同时刚度较大，这样在进行软土的基坑施工过程中就会对软土实现良好控制，同时具有高效的防水性，坚固且不易变形。对此，一方面可以将桥梁主体和地下连续墙联系在一起，这样就能够充分发挥地下连续墙所具有的防水性和挡土作用，将地下连续墙当作基坑的侧墙使用，这样做除了能够提升整体结构的稳定性之外，还能够为施工单位节约大量的施工成本;另一方面，也可以借助深层的搅拌机将软土砂浆和水泥进行搅拌，这样就能够使软基发生硬结，进而提升基坑本身的强度，提升地基防护等级，确保施工的安全性。

2安全监测过程中需要注意的技术应用

对于建筑施工项目来讲，最为关键的一个问题就是对于施工过程的安全控制，这就需要施工单位能够安排监理人员对工程项目进行全方位的监测和防控。一方面，监理人员需要注意土方的开挖操作，确保在高质量的基础上的施工进度，在对一些地形比较复杂的地段进行施工时要提出有效的协调要求，以此来确保边坡的安全性。同时，监理人员还需要对参与施工的设备进行详细的检查，尤其是对于各种从事钢筋加工的机械开关和防漏电装置要进行经常性排查，如果发现问题就需要立刻向上级进行汇报，停止机械的使用，直到机修工完成修理并确认机械可以正常使用之后才能够继续进行使用。在对钢筋网的网格进行绑扎操作时，需要对绑扎过程中存在的误差进行有效的矫正，通常情况下，绑扎的误差不能够超过±20毫米。如果需要采用焊接技术对钢筋进行强化时，监理人员需要对焊接的过程进行监督，确保网格和锚杆头指尖的焊接完整性。除此之外，监理人员还需要对一些已经完工的支护架进行监测，具体的监测内容包括基坑的内部是否存在流砂、涌土和管涌等情况，同时还要经常对支护体进行观察，看其是否存在沉降和位移的情况。除了这些方面之外，监测的内容还包括:基坑壁上是否存在裂缝、滑移和塌陷的情况;基坑壁上的土钉或者锚杆是否存在松弛、断裂的情况;基坑周边地下水位的实际变化情况;基坑的内部是否存在渗水和漏水的情况;施工周边的重要管线是否存在裂缝和无变形测量等情况;地标是否存在开裂的情况。为了确保支护施工操作的顺利进行，监理人员需要每天至少进行三次监测，直到工程施工趋于平稳之后可以减少一次，这个监测过程需要持续到基坑回填施工完成之后。在进行监测过程中，监理人员需要对监测所得的各项具体数据进行实时的收集和整理，并将数据绘制成曲线图或图表，最后将制得的报表送到相关单位和部门，方便施工操作的调整。

3深基坑支护施工过程中需要注意的技术应用

随着当今经济的不断发展和施工技术水平的提升，当前对于桥梁和道路施工也提出了更高的要求，许多桥梁项目都是建立在一些地势比较险峻的地方，同时，为了方便城市的交通顺畅，一些高架桥项目在近些年来也得到了大力的开发，而这些项目相比于一般的平地桥梁施工来讲，无论是对于施工项目的安全性还是施工过程中所应用到的技术在要求上都更高，传统意义上的一些施工技术已经远远不能够满足当前形势下的一些工程项目要求，因此，如何寻找一种更为先进的深基坑支护技术成为了许都建筑设计人员越发加以重视的问题。在进行防护工作的设计时，设计人员不仅要考虑到施工地点周围环境的土质结构，还需要结合施工环境的具体气候等因素，在进行方案的设计时还需要针对一些施工过程中可能会出现的诸多安全隐患提出有效的预防措施进行方法，只有这样才能够更好地保证工程的最终完成质量和施工过程中的安全性。在进行实际的支护施工过程中，施工人员要密切注意各项参数的变化情况，尤其是对于施工用料的含水率、土的压力释放以及土内部的凝聚力情况等更加需要重视，并能够结合不同的参数变化情况来制定有效的应对措施。除此之外，在进行支护施工过程中，经常会遇到一些非常复杂的施工环境，这种环境有时并不具备良好的放坡条件，针对这种问题，施工人员必须要借助于一些有效的支护结构来对工程主体起到稳定的安全支撑，确保坑壁的稳定性。常见的支护结构包括:喷锚支护、锚索支护、排桩支护、自立式支护以及桩锚支护等。在选择合适的支护结构时，施工人员需要结合具体的实际施工情况，尽可能地选择那些可操作性较强的支护方法，同时也可以采用多种支护方法相互结合的形式，最大程度地发挥不同支护方法所特有的优点。以深度在7m－15m的基坑为例，如果实际的施工环境良好，施工人员就可以选择排桩支护这种方式来完成对应的施工操作。如果遇到一些条件比较苛刻的施工环境，施工人员可以在基坑的底部进行混凝土的灌注来实现对整个桩体的加固，防治排桩出现变形。

4针对网喷混凝土进行基坑壁加固施工过程中需要注意的技术应用

如果施工地点存在一些保存相对完整、地质条件相对较好的风花基岩，同时基坑的深度不超过10m，这时就可以采取直接喷射的方式对基坑壁采取加固措施。在进行基坑壁的加固施工时，施工人员在进行网喷混凝土时需要注意隔层锚杆在进入稳定层中的间距、长度、钢绞线的束数以及钢筋直径等参数，施工人员在选择这些参数时要严格按照具体的设计标准来执行。在进行施工时，施工人员要采取逐层开挖和逐层加固的施工模式，对于施工区域内的具体强度和平均厚度都要进行实时的监测，确保施工过程中的各项指标不会低于行业设计标准。在进行喷射操作时，施工人员要保证施工区域的表面平顺，同时不能够使锚杆出现外露。

5结束语

第2篇：基坑调查报告范文

关键词：房建工程深基坑施工技术研究

中图分类号：TV551文献标识码： A

深基坑支护虽为一种施工临时性辅助结构物,但对保证主体工程顺利进行和邻近地基!建筑物的安全影响极大"在实际应用中,支护结构并非越大!越厚越好,或是埋置越深越好,而是在了解各种支撑支护方法的优缺点和适用场合的基础上,应根据所搜集相关完备资料"进行多方案的经济技术分析,综合全面比选确定。

一、我国深基坑的几个特点

1、深基坑工程具有很强的个性

深基坑工程不仅与当地的工程地质条件和水文地质条件有关，还与基坑相邻建筑物、构筑物及市政地下管网的位置、重要性以及周围场地条件有关。因此，对深基坑工程进行分类，对支护结构允许变形规定统一的标准是比较困难的，应结合地区具体情况具体运用。

2、基坑工程具有很强的综合性

深基坑工程涉及土力学中强度、变形和渗流3个基本课题，三者融会一起需要综合处理。有的基坑工程土压力引起支护结构的稳定性问题是主要矛盾，有的土中渗流引起土破坏是主要矛盾，有的基坑周围地面变形是主要矛盾。深基坑工程的区域性和个性强也表现在这一方面。同时，深基坑工程是岩土工程、结构工程及施工技术相互交叉的学科，是多种复杂因素相互影响的系统工程，是理论上尚待发展的综合技术学科。

3、深基坑工程具有较强的环境效应

深基坑工程的开挖，必将引起周围地基中地下水位变化和应力场的改变，导致周围地基土体的变形，对相邻建筑物、构筑物及市政地下管网产生影响。影响严重的将危及相邻建筑物、构筑物及市政地下管网的安全与正常使用。大量土方运输也对交通产生影响。所以应注意其环境效应。

4、深基坑工程具有较大工程量及较紧工期

由于深基坑开挖深度一般较大，工程量比浅基坑增加很多。抓紧施工工期，不仅是施工管理上的要求，它对减小基坑变形，减小基坑周围环境的变形也具有特别的意义。

5、深基坑工程具有很高的质量要求

由于深基坑开挖的区域也就是将来地下结构施工的区域，甚至有时深基坑的支护结构还是地下永久结构的一部分，而地下结构的好坏又将直接影响到上部结构，所以，必须保证深基坑工程的质量，才能保证地下结构和上部结构的工程质量，创造一个良好的前提条件，进而保证整幢建筑物的工程质量。

6、深基坑工程具有较大的风险性

深基坑工程是个临时工程，安全储备相对较小，因此风险性较大。由于深基坑工程技术复杂，涉及范围广，事故频繁，因此在施工过程中应进行监测，并应具备应急措施。深基坑工程造价较高，但有时临时性工程，一般不愿投入较多资金，一旦出现事故，造成的经济损失和社会影响往往十分严重。

二、房建施工深基坑施工技术控制要点研究

1、房建深基坑施工的技术控制

在深基坑的施工过程中主要要有挖土方、挡土、防水及围护措施等相关建设，一些细部结构的施工还是相对比较复杂的，所以在施工过程中必须要对每一个细节都进行严格控制，以防影响其他环节或给工程带来不良事故。通常情况下，施工单位会以技术规范为依据，并严格按照相应的技术规程或施工组织设计进行施工组织管理，针对施工技术方面也要制定相应的施工技术控制措施对其进行监督与管理。一般在挖掘土石方施工前要对周围的建筑物、构筑物或施工场地进行拍照或录像，收集施工现场的相关信息与地质水文方面的报告，以及周围或地下设施的情况等，收集后做详细深入分析，经过分析后，要针对特殊地质进行更为严格深入的施工组织，尤其是对于软土层的处理，其开挖深度不宜太大，若挖土太深或挖掘速度过快，很容易对施工现场造成失衡状态，降低土体的整体强度与稳定性，极易导致土体的大量滑移，既不利于对工程施工的监督与管理，又拖延了施工的进展程度，给工程的坍塌事故带来了直接推进的作用。

2、深基坑周围的防水与止水处理

深基坑的施工，通常会选在枯水季节或水量较少的季节进行，水量对工程施工的影响及危害可以说是相当大，所以尤其是在地下水位较高的地区，要切实做好防水施工处理，对于一般常见的地下水的来源，主要有上层滞水、承压水以及雨水、渗漏的管道内水等，水流的来源相对来说是比较复杂的，所以在工程开始投入施工前期所做的各项调查报告都是有很好参考价值的，要实时考虑对基坑施工过程中的排水、防水止水工作，针对细部的地貌结构及设施对地下水的成因做深入贴切的分析与实施可行的处理方案。对于周围有建筑深基坑的现象，则通常会采用以堵为主、以抽为辅，两者进行有机结合，从而达到防止基坑周围土体的滑落与流失，也减少了上部整体建筑物的不均匀沉降等，及减短了施工所耗费的时间，缩短了工期，大大降低了施工处理的难度。

止水帷幕施工中常见的方法主要有高压喷射注浆法、粉喷深层搅拌法、浆喷深层搅拌法以及压力注浆法等，是高水位地区深基坑支护工程中最为常用的止水措施。通常情况下，在采用浆喷深层搅拌法对止水帷幕进行止水施工时，且止水帷幕的搅拌桩成桩效果和质量又不是太好，则深基坑在开挖施工后会出现大量的渗水现象，给工程的进度带来很大的阻碍，严重拖延了施工工期，变向增加的工程建设的费用与造价。一般地，在止水帷幕施工过程中要确定合理的水泥浆掺加量，且桩体搅拌均匀、桩长达到设计深度，要严格避免桩头出现无浆现象，尤其在土层变化较大的地区，很容易因搅拌桩的桩径未能得到较好的控制，从而导致止水的失效，使桩体的质量难以得到保证。

三、挖土施工技术

1、分层挖土施工方法

基坑每区段的分层挖土施工有3种方式：第1种方式是大面积式分层挖土，每层挖土厚度不大于2m，此法的优点是符合基坑围护设计工况，缺点是挖土后的软弱土为淤泥或淤泥质黏土，则应回填塘渣或建筑垃圾或钢质路基板，否则挖机尤其是载重汽车会陷入软土中无法行走。第2种方式是中心岛式分层挖土，即基坑周边分层挖到支撑底或土钉墙的最底排并施工支撑或土钉墙后，最后开挖中心岛土方，采用多台反铲接力式传送土方至自然地面装车运出基坑，其分层厚度也不应大于2mm，且临时边坡角控制在1：3～1：2以内，临时堆土高度不大于0.6m。第3种方式是盆式开挖，适用于基坑四周下部布置有斜撑、留置三角土有利于稳定围护结构的情况。

2、保护工程桩及围护桩墙的技术措施

基坑中的工程桩应在挖土中重点保护，尤其是超高的预应力混凝土管桩抗侧移的刚度弱，更应注意保护。具体措施如下：

(1)超高较大的管桩挖土前作标识，引起挖土人员的注意，运土道路应回避超高桩。把高出设计标高2m以上的桩分2次截桩，减少挖土中由于土移时因桩身阻力而引起工程桩偏位或断裂。

(2)挖机挖土的临时边坡角控制在1：2之内，淤泥土中控制在1：3内。

(3)禁止挖机铲头碰撞超高工程桩，应先挖近机侧土方，再挖另外三方的土方。

(4)自卸汽车站在挖机后方装土，即挖土机旋转180°装土，避免边坡压力过大。

(5)大雨天禁止挖土，因雨水软化土层，导致临时边坡位移甚至塌方。

(6)控制运土坡道的坡角在15°以内，坡道垫塘渣或建筑垃圾，增大坡道摩擦力。

(7)控制在土方开挖后24h内(争取12h内)，快砌、快浇基底垫层，以稳定围护桩墙。

(8)严禁超挖，包括未设相应支撑前的撑底超挖(尤其是采用钢管支撑时)，以及当底道支撑下空间不足，强行进入挖机，必然造成超挖。当基坑开挖至底板垫层底时，立即统片式浇捣混凝土垫层，然后切割承台地梁处混凝土垫层并人工开挖承台、地梁土方。

(9)坑中坑落差较大时，应用长臂反铲挖土，挖土机站点离开搅拌桩挡墙或围护的松木排桩。

(10)为保护围护桩墙，避免产生过大的位移变形，可采用分块跳挖的方法，间距可控制在10m以内，挖完土方立即浇捣混凝土垫层。

总之，房建施工中对于深基坑的开挖施工难度并不大，但对于其质量与安全并不太容易控制。所以在施工中要对各项施工工序的标准与填挖数量进行准确控制，实现对各细部施工的准确处理与定位。对基坑及基础施工质量的控制也是对房建工程总体施工质量的良好控制，较好的施工质量是保证企业荣誉与项目良好效益获取的必然途径，是一切施工项目获益的最终来源。

参考文献：

[1] 王钧安. 对建筑工程深基坑施工技术的探讨[J]. 建筑知识. 2010(S1)

第3篇：基坑调查报告范文

关键词：房建工程；深基坑；施工技术

中图分类号：TV551.4文献标识码： A 文章编号：

一、房建深基坑施工过程中的常见问题

对于基坑的处理中常常会出现了一些问题，这些问题在施工的过程中比较容易被遗漏，或在施工的前期相关施工人员并没有做好充分的准备工作等，从而产生了以下几个方面的问题。

1.1 基坑开挖过程中对边坡的不当整修

针对深基坑的开挖，是一项比较难以施工的项目，在通常情况下，施工队伍会选择人机配合的方法进行，首先让施工机械进行大面积的开挖，随后使用人工对开挖部分进行平整开挖及规则施工。但对于真正在深基坑施工时，却常常会出现机械开挖深入不到位，或开挖过渡，以至于开挖方的数量比较难以控制的现象，另外机械开挖时由于深度的加大，以致平整度与边坡的平顺度都很难得到良好的保证。而对于人工在深基坑开挖时，难度就更大了，因为人工整修时限制条件相对也比较多，尤其是安全施工的限制条件，所以对于较深基础的开挖，难度是比较大的，且施工质量也比较难以控制。

1.2 实际施工与设计间的差距较大

在工程施工中避免不了会出现一些偷工减料的现象，当然基坑处理的过程也不例外，在深基坑施工的过程中，通常会涉及到对搅拌桩的施工，但很多的施工人员却误认为对于基坑的施工是在建筑地面以下，偷工减料不易被发现，所以则会减少水泥的正常用量，水泥掺量不够则会很大程度上降低基坑支护措施的强度，出现裂缝影响施工质量，其原因都是施工单位在施工过程中抢进度，或不按照施工图纸施工，偷工减料，对施工中的各项指标控制不严格等，因为对局部或眼前效益的看重，从而对整体施工的质量带来较多的潜在问题。通常情况下，施工中尚未形成立体空间结构时，要按照平面结构的设计对支护结构进行必要的调整处理，以达到适应空间施工的效应。

1.3 边坡支护与开挖进度不协调

在处理中较为常见的一个问题，即开挖时承包工程的施工单位很多都是没有相应施工资质的，所以在施工中很容易出现一些不良的施工现象。如在土方开挖中，没有明确的施工组织及管理措施，容易出现无序施工的现象，尤其是施工人员对于专项的技术的不规范施工，没有资质的施工队伍一般也并不具备相应的技术施工条件，而他们则会对工程项目的施工设计进行肆意不规范不科学的修改，以达到增加自身企业项目收益的目的，但却降低了建设工程应有的安全度。在基坑开挖的同时通常会伴有边坡支护措施的施工，而边开支护与基坑开挖的施工队伍通常也不是同一施工队，所以不可避免会出现施工配合方面的不协调，在施工中的对进度的控制各部相同，开挖施工人员只注重开挖施工的进度，却并不协调与边坡支护施工的合作，所以比较容易形成施工现场秩序混乱，不按照规范进行，各项工作不能共同协调的进行。现场所表现出的管理方面的混乱将会直接对施工的进度或质量形成很大的负面影响，所以针对这一问题要进行较为严格与必要的处理。

二、房建施工深基坑施工技术控制要点

对于任何工程而言，施工阶段是需要进行严格控制的关键阶段，依据施工当地的条件及基坑开挖施工相关的经验，对该工程项目的关键工序或工作进行确定，所以通常情况下，会要求施工单位在施工建设前期对各个专项的施工方案进行必要的审核与应急预案的起草与制定，以实现对各项施工技术的严格控制。

2.1 房建深基坑施工的技术控制

在深基坑的施工过程中主要要有挖土方、挡土、防水及围护措施等相关建设，一些细部结构的施工还是相对比较复杂的，所以在施工过程中必须要对每一个细节都进行严格控制，以防影响其他环节或给工程带来不良事故。通常情况下，施工单位会以技术规范为依据，并严格按照相应的技术规程或施工组织设计进行施工组织管理，针对施工技术方面也要制定相应的施工技术控制措施对其进行监督与管理。一般在挖掘土石方施工前要对周围的建筑物、构筑物或施工场地进行拍照或录像，收集施工现场的相关信息与地质水文方面的报告，以及周围或地下设施的情况等，收集后做详细深入分析，经过分析后，要针对特殊地质进行更为严格深入的施工组织，尤其是对于软土层的处理，其开挖深度不宜太大，若挖土太深或挖掘速度过快，很容易对施工现场造成失衡状态，降低土体的整体强度与稳定性，极易导致土体的大量滑移，既不利于对工程施工的监督与管理，有拖延了施工的进展程度，给工程的坍塌事故带来了直接推进的作用。

2.2 深基坑周围的防水与止水处理

深基坑的施工，通常会选在枯水季节或水量较少的季节进行，水量对工程施工的影响及危害可以说是相当大，所以尤其是在地下水位较高的地区，要切实做好防水施工处理，对于一般常见的地下水的来源，主要有上层滞水、承压水以及雨水、渗漏的管道内水等，水流的来源相对来说是比较复杂的，所以在工程开始投入施工前期所做的各项调查报告都是有很好参考价值的，要实时考虑对基坑施工过程中的排水、防水剂止水工作，针对细部的地貌结构及设施对地下水的成因做深入贴切的分析与实施可行的处理方案。对于周围有建筑深基坑的现象，则通常会采用以堵为主、以抽为辅，两者进行有机结合，从而达到防止基坑周围土体的滑落与流失，也减少了上部整体建筑物的不均匀沉降等，及减短了施工所耗费的时间，缩短了工期，大大降低了施工处理的难度。止水帷幕施工中常见的方法主要有高压喷射注浆法、粉喷深层搅拌法、浆喷深层搅拌法以及压力注浆法等，是高水位地区深基坑支护工程中最为常用的止水措施。通常情况下，在采用浆喷深层搅拌法对止水帷幕进行止水施工时，且止水帷幕的搅拌桩成桩效果和质量有不是太好，则深基坑在开挖施工后会出现大量的渗水现象，给工程的进度带来很大的阻碍，严重拖延了施工工期，变向增加的工程建设的费用与造价。一般地，在止水帷幕施工过程中要确定合理的水泥浆掺加量，且桩体搅拌均匀、桩长达到设计深度，要严格避免桩头出现无浆现象，尤其在土层变化较大的地区，很容易因搅拌桩的桩径未能得到较好的控制，从而导致止水的失效，使桩体的质量难以得到保证。

2.3 深基坑施工殊性项的施工与处理

对于建筑工程的施工可以说是一个投资大、周期长、投入人力资源较多的过程，而在施工过程中也经常会发生许多令人难以预料的事件。对于针对深基坑的施工而言，则更是要做好应对突发事件的各项专业技术准备。据多年的实践经验得出，突发事件主要有以下这积累：基坑内出现管涌或流沙等现象；基坑支护的局部出现明显裂缝与大面积的不均匀沉降；气候出现异常情况，出现罕见的且持续多日的狂风暴雨等不良气候；相邻施工段之间的影响较严重，如降水、打桩以及土方开挖等施工工序中；地下有障碍物影响了基坑结构或止水帷幕等的施工。在类似的事件发生后，要及时启动预先准备的应急预案，并尽快提出相应的解决方案。

参考文献：

[1]北京城建远东建设投资集团有限公司 李超刚. 基坑综合支护技术在工程中的应用[N].

第4篇：基坑调查报告范文

湘江是国家规划确定的内河水运主通道之一，也是湖南省交通基础设施建设重点项目，交通部“以电养航”的试点工程。湘江航运二期工程被列为国家重点项目，也是我国内河建设首批利用世界银行贷款项目之一石大源渡航电枢纽工程由大坝(共23孔泄洪闸，每孔宽20m，溢流坝总长556m)、船闸(闸室平面尺寸180mx23m，门槛水深3m，设计年通过能力12(X)万t)，电站(安装4x30MW灯泡贯流式发电机组，年发电量5.56亿kw•h)，坝顶公路桥(桥长676m，桥宽sm，可通过20t汽车)组成。整治河道里程120km，通航保证率98%，可通航一顶二艘千吨级船队。工程土建项目分为A标和B标，由中国水电七局、九局组成的七、九联营公司经激烈竞标，承担了A标工程任务，即大坝、电站、坝顶公路桥的土建施工。以下结合湘江大源渡航电枢纽A标工程，就如何向保险公司投保以转移风险，在发生自然灾害和意外事故、造成投保人财产损失时，得到保险金，弥补损失的情况，作一介绍。

2工程的投保情况

由于枢纽工程是世界银行贷款和国内集资的项目，在工程项目的施工过程中，全面参照国际惯例(按FIDIC合同条件)执行合同的施工管理。其“合同条款”均是参照“FIDIC合同条款”拟定的。为此，根据“合同条款第21条”规定，结合工程特点和实际情况，于1996年3月20日对所承担的A标工程进行了开工至竣工期的保险(即保险期限为1996年1月31日零时起至2(XX)年12月30日24时止)。参与投保的险种是:工程一切险、第三方责任险、承包商设备险。

3保险的范围

保险的种类很多，工程上究竟应投哪几种保险，要按标书中合同条件的规定以及该项目所处的外部条件、性质和承包人对风险的评价、分析来决定。其中，合同条件的规定是决定的因素。凡是合同条件要求保险的项目，都是强制性的，而另一些保险项目则属于特殊风险的保险。A标工程投保险种的范围:

3.1工程一切险所谓“工程一切险”是一种综合性的保险，是对该项投保工程，从开工至竣工移交整个施工过程期间的已完工程、在建工程、现场的其他财产等的任何损失进行保险，有时还包括缺陷责任，由于施工原因造成的已完工程损失保险。值得注意的是，这里所说的“一切险”并未全面概括所有的风险损失，是有许多限制条件的。在中国人民保险公司投保时，保险金额费率一般是:建筑工程一切险为保险金额的0.18%一0.5%。本工程的保险费率为0.5%，发生自然灾害损失的最高赔偿额为标的保额的80%;免赔额为20万元以内。保险公司承担赔偿责任有以下一些原因造成的损失和费用，并根据保险明细表的规定负责赔偿责任:(l)自然灾害。包括洪水、潮水、水灾、地震、海啸、暴雨、暴风、雪崩、地崩、冻灾、冰雹及其他自然灾害。(2)意外事故。如:火灾、雷电、爆炸以及飞机坠毁、飞行物体坠落等。(3)盗窃。(4)工人、技术人员缺乏经验、疏忽、过失、恶意行为。(5)原材料缺陷或工艺不善所引起的事故。(6)其他不可预料和突然事故等。

3.2第三方责任险由于工程是在业主的工程土地范围内进行，如果任何事故造成土地和附近地段第三者人身伤亡和财产损失时，第三方可能要求业主赔偿或提出诉讼，业主为免除自己的责任而要求承包人投保这种责任险。第三方责任险的赔偿限额由双方议定，一般费率大约为0.25%一0.35%。经双方议定:第三方人身伤亡及财产损失，每次事故的赔偿限额为100万元，其中财产损失印万元，人身伤亡40万元(每人限额3.00万元)，累计赔偿300.00万元。第三方责任所致财产损失每次事故的免赔额为1.00万元，人身伤亡无免赔额。

3.3承包商设备险根据“合同条款”第21.1的规定，联营公司与保险公司签订了设备保险合同，对4时电铲、圆筒门机等大型机械设备，以及在“工程一切险”内未包括的其他小型机械设备，价值1仪X)万元进行投保，保险内容与“一切险”相同。保险金额的费率按0.5%计算;每年申请一次，每次事故免赔额为1.00万元。

43.8洪水及抢险情况1998年3月8日，湘江大源渡航电枢纽工程遭受了特大洪水的袭击。在坝址处，洪水流量达13800时/s，上游水位52.5m，下游水位51.slm，河中纵堰水位sl.sm。事后，经权威部门论证，此次洪水为湘江流域全年4年一遇标准，枯水期3月份为2(X)年一遇标准。作为A标工程的承包人，在接到水文水情预报后，迅速组织了大量的人力、物力、设备，投入到对围堰的加高加厚工作，力保围堰安全。经两个昼夜的连续奋战，终因水势上升太猛，实为人力不可抗拒，在人困马乏而无法抵挡时，根据实际情况，业主在3月8日凌晨4时，召集设计、监理、施工单位、保险公司驻工地代表共同研究，并请示上级部门，最后决定:“为避免围堰自溃后给基坑造成巨大的损失，炸除河中纵堰平压槽缺口，进行基坑主动充水。最后基坑被淹没，工程遭受了巨大的损失。由于大量的人力、设备都投入到加固并力保围堰的工作中，抽不出力量去抢基坑内的各种财产，决定基坑充水后，仅仅抢运出了一少部分财产。

5如何进行理赔工作

当接到水文水情预报后，根据签订的保险合同，我方就通知保险公司派员来工地，对在枯水期来洪水的情况进行观察、了解抗御洪水的过程，以及投人办力、物力、设备等，进行全面的统计，使双方都做到心中有数。洪水退后，对发生的损失理赔工作，是从以下几方面来做的:

5.1成立理赔工作小组由联营公司总经济师挂帅，主持并负责此项领导工作，抽调工程部、质安部、计划合同部的人员，组成理赔工作小组。

5.2理赔小组分工合作，收集资料，研究保险合同首先，组织理赔小组成员学习并分析研究保险合同条款，并根据保险合同条款，由工程部、质安部的同志对受损现场进行实地拍照、摄像，逐一统计登记，然后对受损工程量进行计算。如:围堰恢复工程量、基坑排水量、清淤、清碴、模板校正、钢筋以及其他工作面的清理工作量;冲毁、冲损、冲走各种材料的统计;为恢复正常施工投入的机械、人员、材料的使用量分析等等。计划合同部的同志重点分析研究保险合同条款，对受损情况的统计资料进行分类、估价，并提出理赔书面材料，做好与保险公司谈判的各种准备。最后，将各方资料进行汇总，并整理成册，迅速报给保险公司。在工作面尚未完全恢复时，不可能做到受损情况的准确、全面收集。要一边清理收集资料，一边向保险公司进行资料的补遗工作。报给保险公司的资料，要力求做到详实可靠，不遗不漏。

5.3保险谈判灾情发生后，保险公司代表请来了中南勘测设计研究院的专家对我方报送的资料进行核实，并到实地进行了解、查看，就报送的资料提出疑问。对有争议的地方，双方到现场核实、拍板解决，尽量做到互谅互让。对双方确认同意的项目将工程量及时以书面形式确定下来，双方代表签字认可，在下一轮谈判时就不再重复。谈判过程中，双方为各自的利益互不相让，但都回避使用过激或对个人带攻击性的言词。作为参加谈判的人员，如何将发生的事实经过用通俗易懂、明了的语言文字不厌其烦地阐明清楚，这都是要事前进行演练的。谈判中统一口径，围绕主谈者的思路进行，让其体谅到施工单位的难处和不易。经过时达1月余的交流、谈判，最后双方达成协议，保险公司一次性补偿我方团5.50万元，其中5.5万元属单独投保的设备险。

6体会

工程保险的最大好处是，参加者付出一定的保险费，’换得遭受大量损失时得到补偿的保障，从而增强自身抵御风险的能力。在签订保脸合同时，应注意以下几方面:

6.1如实填报保险公司的调查表在办理保险手续时，保险公司为确定风险大小，要求承包人填报工程情况。这是非常严肃认真的事，不能因降低保险费率而隐瞒情况，因为，保险合同是最大诚信合同，如实告知则是实现保险合同最大诚信的基本途径。如实告知也是双方当事人的法定义务，不过，这一义务对投保人的要求更多一些。若没有履行如实告知义务，一旦发生事故，保险公司会推卸其赔偿责任，会对保险事故理赔产生影响。所以投保时是否如实告知，对事故能否得到理赔有着直接的联系，它关系到投保人和保险人切身利益。如:调查表中有一栏为“工程中是否使用‘爆炸方法’、‘工地是否贮存易燃化学物品”，等，都应如实填报。

6.2认真分析研究保险合同条款保险公司出具的保险单都附有保险条款，其中规定了保险范围、除外的责任、保险期、保险金额、免赔限额、保险费、被保险人义务、索赔、赔款、争议和仲裁等，这些条款就相当于保险公司与承包人之间的保险合同，都要双方盖章签字认可才正式生效。因此，合同条款方面的任何争议都必须在签约前讨论清楚，逐条消化、认真理解，并加以补充或修改，特别值得注意的方面是:(l)审定保险范围和保险金额是否与工程承包合同的内容一致日特别是永久工程应与合同价格一致，至于临时工程和施工机械设备的价格，可据实际情况而定。(2)对除外的责任应当逐条讨论。若承包人要求增大保险公司的责任，而取消某些“除外的责任”，是可协商的。但保险费要相应增大，承包人可据自身的意愿与保险公司协商。(3)保险期要略大于施工期。若对缺陷责任期也要保险，应在保险条款中列明缺陷责任期内的保险范围和责任。(4)免赔额和赔偿限额要确定适度。若免赔额定得过高，保险费率会低一些，但发生事故赔偿时，承包人获得的赔偿额会相应减少。(5)保险金费率的协商。费率与工程的性质、危险程度、工程实施方案、地理环境、工期以及免赔额高低等有关。这里可通过保险公司之间的竞争来压低保险金费率。(6)保险金的支付方式应明了。应争取分期支付，以节省工程初期的开支，降低周转资金的需求量。

6.3重视保险内容的变化和改办手续任何保险内容的变化应当及时通知保险公司，必要时，应办保险变更手续并签订补充文件或由保险公司出具书面变更内容说明书。

6.4重视被保险人的义务(l)承包人应当教育全体员工和工人，重视被保险人的义务，特别是预防事故和防止事故损失的扩大。(2)对保险金额较大的工程，保险公司会经常定期或不定期地到现场进行安全检查，并且提出防止灾害事故的措施。承包人可就安全措施同保险公司代表进行认真讨论，对合理的开支，应付诸实施。(3)无论发生任何事故，应及时通告保险公司，并努力保护事故现场，采取一切必须的措施，将损失减少到最低限度。采取措施是合理有效的，其措施费用也能得到保险公司的补偿。否则，其理赔将被保险公司拒绝。

6.5及时报损和接受调查发生保险事故，承包人应及时向保险公司报告，保险公司将派员(人)到事故现场进行调查。严重事故发生时，保险公司还将组织协同进行抢救活动。一般人的调查，保险公司是会接受的。

6.6调查报告的内容调查报告的主要内容除陈述事故的经过、分析事故原因和调查承包人的防范和抢救措施外，重点在于调查损失。损失的计算一般由承包人提出，每项损失都要提供必要、有效、足够说明损失的证明、单据等。如:照片、摄像。

6.7保险公司赔偿金的计算及支付方式对工程一切险，保险公司的赔偿以恢复投保项目受损前的状况为限。其受损的残值要被扣除。承包人的间接损失、利润等是不予赔偿的;同时，还要扣除免赔额部分(每次赔偿按保险单中所列的免赔额与保险金额的比例扣除)。赔款可以用现款支付，也可以重置受损项目或予以修复代替。

第5篇：基坑调查报告范文

Abstract: the construction and maintenance of the power system belong to high risk project, at home and abroad in recent years frequent power system installation especially transmission line line construction accident, caused the casualties and property losses. Cause the cause of the accident is various, but construction wiring construction, the correct safety analysis, from a security perspective do line construction work, not only can greatly reduce the risk of construction accident, also can reduce power system in the later use power accident occurred in the process of possibility. This paper based on this fact, to the actual transmission lines safety of the construction problems, from foundation construction, tower group set up, such as the construction process and construction lines of safety management based on transmission line construction safety analysis, and presents actual solution, in order to provide a powerful line construction for future reference.

中图分类号：TU74文献标识码：A 文章编号：

1 引言

输电线路工程点多、面广、线长，是一项复杂的建设管理过程，目前我国建设管理水平参差不齐，安全管理和教育滞后，建设生产的安全形式十分严峻。[1]

2 施工过程

输电线路线路施工通常包括基础施工，杆塔组立，架线施工三个相互联系的组成部分，这几个施工过程各具特点，在施工过程中有各自的施工难点，也有各自需要注意的施工安全问题。

2.1 基础施工过程中需要注意的安全问题

塔腿基础的施工是整个线路施工工程的基石，其施工质量的好坏决定着塔杆以及输电线路是否处于稳定状态，对后续施工过程的安全也有重大影响。另外，基础部分施工本身也具有一定的危险性，如果对这样的危险性没有充分的认识而不采取相应措施，同样会造成工程事故。

塔腿基础部分的规模虽然相比大型建筑基础规模要小很多，但在塔腿基础施工过程中会遇到与建筑基础施工过程相同的问题，这些问题包括软土地基的沉降，基坑边坡的稳定等；基坑剩余土堆未能及时清理，已开挖好的基坑没有设立围栏或挡板会造成土方坍塌。对于这些潜在危险，塔腿基础施工之前要像建筑基础建设一样对地基进行大致勘察，对于松软地基要进行必要处理，根据地基情况对基坑进行适当放坡，从基坑挖出的土方即使调离施工现场。基坑土质松软易坍塌时及时采用挡土板。

输电线路是国家工农业生产、交通运输以及人民生产生活的大动脉，我们不仅要对其建造过程进行严格的监督，还需要对其今后在使用过程中是否能够保持安全稳定的状态加以保障。塔腿基础部分就很容易受到外部环境的影响，在设计和修建基础部分时即应采取相应措施防止基础在承受地下水冲刷等作用时发成丧失承载能力的事故。在特殊地区如常年冰冻或有可能发生特大雪灾的地区应对已建工程进行加固处理，并加强基础部分与上部塔杆结构的联系防止塔杆在较大雪荷载作用下发生突然倒塌的事件。

2.2 塔杆组立施工过程中需要注意的安全问题

塔杆的组立是整个输电线路线路施工的关键部分，其施工质量直接影响到输电线路以后的工作性能，而塔杆组立也是整个线路施工中较为复杂的环节。

输电高塔从本质上来讲属于钢结构构筑物，则同其他钢结构构筑物相同，其本身各钢构件的连接质量决定着塔体的承载能力和稳定性，因此，在塔杆组立过程中要严格控制焊缝质量以及螺栓、铆钉的安装质量，确保塔体本身结构安全可靠，坚决杜绝因塔体结构失稳儿造成的塔体倾斜、倾覆的可能性，并确保塔体在以后的使用过程中能够承受各种外界荷载尤其是在极端天气作用下（如大风、大雪等）保持自身稳定。

高塔的起吊工作是整个工程难度最大的部分，在起吊工作开始前，首先要对工作场地进行合理布置，并预留安全通道，地锚埋深及马道长度应符合要求，工作器具需与工程实际相符合。起吊的绑扎点要选择得当，衬垫需到位。起吊时各施工人员应头脑清醒，做好自己的工作并统一听从指挥人员的安排。提升重量应得到严格控制，补强措施需得力。起吊过程中所用工具应该随时检查，如有问题应该及时更换。

高塔起吊完成后在安装附加构件时需要高空作业，这也是危险度较高的一个施工过程。工人在高空作业之前应做好一切准备工作并带好所有器具及防护装置。在永久拉线未打好之前不能进行高空作业。在高空进行安装前需严格检查安全带是否绑扎牢固，高空作业时要注意带好施工器具防止其脱落伤人。每次施工结束后注意高塔上不得留有活铁以防止其脱落伤人。在整个高空作业过程中个工作人员应相互配合相互照应。在冰雪霜冻等天气过后施工应采取相应的防滑措施。

2.3 架线施工过程中需要注意的安全问题

架线施工是线路施工的最后一道工序，由于在架线过程中会有带电作业部分，故其危险性也是很高的，需要施工人员尤其注意。

在架线过程中带电作业需对现场进行严格勘察，制定的施工方案经过批准后才能够付诸实施。施工前应书面向运行单位申请不停电跨越手续，施工过程中应请运行单位派专业人员配合施工并加以监护，施工方案一旦确定则应严格安其执行，施工人员需佩戴所有绝缘工具和绝缘保护用品。施工过程中如需上下传递物品需用绝缘绳索并设立专门监护人现场监护。带电施工完毕并检查无误后要及时通知电力运行单位。

在进行跨越施工时，若为 10KV以上电力线以及重要跨越需要制定严密的

工方案。搭设跨越架时应设立专门负责人。跨越架本身应牢固可靠并设有斜撑拉线。带电跨越必须满足电气安全距离并严格防止工作人员触电，切实把工作人员的生命安全放在第一位。线头绳过架必须用绝缘绳索进行引渡。若为35KV以上跨越工程要请专职安全员并且安全员必须到场监督。若为110KV以上跨越项目项目总工必须到场监督。若所进行的工程要跨越河流、水库或其他大型水利设施需详细调查当地的水文状况并将调查报告交底。

牵引防线施工过程中各种地锚要根据当地的土质状况埋设可靠并进行合理布置，牵张场的接地装置要准备齐全并接地良好。压接工工作时要精心操作以确保安全。施工工器具要进行全面检查，不得以小带大，以坏充好。牵张场放火措施要齐全所采取的方法应得当。

紧线附件是输电线路施工的最后一道工序。在操作过程中使用液压装置时需缓慢上升以防止损坏仪器及设备。高空作业工人同样必须扎好安全带且用差速器实现一次保护。锚具应确保卡牢卡紧以防止跑线事故。

3 施工管理

在整个输电线路的施工过程中除要严格确保各施工工艺按照安全要求进行外，还需采取切实有效的施工管理方案，以使整个施工过程能够高效有序的运行。

高效的管理是建立施工队伍中拥有高素质的施工从业人员的基础上的，而施工过程的安全性也是要由熟练的操作工人自觉建立安全意识并严格遵守安全准则才能够得以实现。介于输电线路线路施工的危险性较高，工人的经验以及在施工过程中的相互配合是十分重要的。所以，在组建施工队伍时要确保队伍中大部分是有从业资格和从业经验的工人。

在各施工阶段都要事先制定合理有效的施工组织方案，较为危险的施工过程在制定完施工组织方案后还要交由上级审批。一旦方案确定则需严格按照方案行事，这样才能确定施工过程安全有效，一旦遇到突发事件也能够及时地采取相应的措施，最大程度地挽回损失，保障人民的生命财产安全。[2]

4 结论

输电线路作为国家人民生产生活的大动脉其重要性不言而喻。一旦输电线路收到损害或停止工作，则会对数量巨大的人民生产生活造成影响。电磁振荡等高危现象甚至会造成我国大面积电力系统瘫痪以形成不可挽回的灾难。所以，在进行输电线路线路施工的过程中就要确立安全生产的意识，严格保障输电线路的建设质量，从而保障人民生产生活的生命线。

参考文献

第6篇：基坑调查报告范文

2020年11月

目 录

一、编制依据、原则、范围

二、工程概况

三、施工准备

四、树木移栽

五、管道施工

六、土方回填

七、混凝土层施工

八、沥青混凝土施工

九、应急预案及应急响应

十、质量保证措施

十一、雨季施工措施

十二、施工安全与环境保证措施

一、编制依据、原则、范围

编制依据

1、《公路土工试验规程》(JTG E40-2007)；

2、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）；

3、《建筑施工安全检查标准》（JGJ—59）；

4、《建筑施工技术规程》（GB50330—2002）；

5、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

6、国家和地方政府颁布的工程建设标准强制性条文；

7、业主、设计提供的其它基础资料；

8、施工场地周边环境及施工条件。

编制原则

（1）确保技术方案针对性强、操作性强。施工方案经济、合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合原则。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。

（2）技术可靠性原则。根据本工程特点，依据武汉市新洲区及其周边地区类似工程施工经验，选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工。积极应用新材料、新技术，不断提高施工技术水平和机械化施工技术，以满足施工进度与施工安全要求。

（3）经济合理性原则。针对工程的实际情况，本着可靠、经济、合理的原则比选施工方案，施工过程实施动态管理，从而使泵站施工达到安全、优质、高效的目的。

（4）环保原则

施工前充分调查了解工程周边环境情况，紧密结合环境保护进行施工。施工中认真作好文明施工，减少空气、噪音污染，施工污水、废浆经沉淀并取得相关部门的批准后方可排放。

编制范围

编制范围为消防扑救场地施工及相关。

二、工程概况

本工程为消防场地改造工程。包括树木移栽、土方开挖、基础压实、雨水污水管道安装、回填碎石、混凝土施工、沥青混凝土施工等。

工程地点：武汉市施工步骤如下：

施工准备树木移栽场地平整测量放线基坑分层开挖垫层施工管道施工土方回填碎石垫层施工混凝土层施工沥青混凝土面层施工验收。

三、施工准备

1、 现场准备

（1）拆除障碍物，由建设单位拆除相应障碍物，并了解有无地下管线等，若有及时拆除。

（2）场地必须做到“三通一平”，由建设单位提供场地的“三通一平”。临时道路须通畅，以便设备及材料进入施工现场。将水源接至施工现场。临时配电须接到现场。现场场地须平整，以满足施工要求。

（3）施工测量放线，据建设单位提供基建点进行放线，测出基坑边线，并设置控制点和标高控制点，加以保护，以免施工损坏。

（4）做好安全生产、文明施工等工作。

2、技术准备

技术准备是施工准备的核心。由于任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故，造成生命、财产和经济的巨大损失。因此必须认真地做好技术准备工作。具体有如下内容:

（1）施工图审核

由项目总工程师牵头，带领施工技术、质量、安全、材料设备等人员对建设单位提供的设计图纸和文件进行阅读、分析、研究，熟悉设计内容，理解设计意图，消灭差、错、碰、漏等问题。

1）设计总说明书：阅读掌握了解建设项目的技术条件、设计原则及上级主管部门的审批意见。

2）相关标准图：设计文件中注明采用的标准图、通用图、参考图及相关规范与设计文件对照阅读。

3）设计要求的施工方法、工艺，采用的新技术、新方法、新材料是否成熟、可靠；是否需要试验研究；施工方法是否恰当；与企业员工素质是否相适应。

4）工程数量审核：对所有设计图进行全面复核，汇总工程数量与设计提供的数量进行对比是否存在量差。

（2）测量放样

1）测量人员对控制点进行复测，并编制复测成果书报公司、监理批准后方可使用。

2）用于测量的图纸资料，测量技术人员必须认真核对，必要时应到现场核对，确认无误无疑后，方可使用。

3）原始观测值和记事项目，应在现场用铅笔记录在规定格式的外业手簿中。测量技术人员要认真整理内业资料，保证所有测量资料的完整。资料必须一人计算，另外一人复核。抄录资料，亦须认真核对。

4）外业前，测量技术人员对内业资料进行检查，所采用的测量方法、测量所用桩点以及测量要达到的目的向测工进行交底，做到人人明白；外业中，中线和高程测量要形成检核条件，满足校核条件要求的测量才能成为合格成果，否则返工重测；外业后，应检查外业记录的结果是否齐全、清晰、正确，由另一人复核结果无误后，向技术主管交底。

5）用于施工的测量仪器和设备，应按照规定的日期、方法送到具有检定资格的部门检定和校准，合格后方可投入使用。

6）所用的测量仪器和工具使用前，要检查是否完好。在运输和使用测量仪器的过程中，应注意保护，如发现仪器有异常，应立即停止使用并送检，并对上次测量成果重新作出评定。

7）测量过程中，必须消除干扰，需停工的要停工，以保证测量精度。各种建筑物放样时应和施工人员密切配合，避免出现不必要的偏差。

8）所用的导线点、水准点、轴线点（或中线点）要设置在工程施工影响范围之外、坚固稳定、不易受破坏且通视良好的地方。定期对上述各桩点进行检测，测量标志旁要有明显持久的标记或说明。经常复核导线点、水准点，随时掌握控制点的变形情况，关注量测信息。在测量工作中，随时发现点位变化，随时进行测量改正。严格遵守各项测量工作制度和工作程序，确保测量结果的准确性。

9）加强对测量用所有控制点的保护，防止移动和损坏。

10）施工测量严格执行三级复核制，杜绝人为的错误；严格执行计算、复核、审核制度。

11）施工放样前将施工测量方案与意见报告监理审批。

12）积极和测量监理工程师进行联系、沟通和配合，满足测量监理工程师提出的测量技术要求及意见，并把测量结果和资料及时上报监理，测量监理工程师经过内业资料复核和外业实测确定无误后，方可进行下步工序的施工。

（3）技术交底

工程部在全面掌握泵站的设计要求后，依据施工和验收规范及施工组织设计的有关要求，明确工艺流程，确定过程中影响质量的重要因素并制定技术、安全等控制措施，编制技术交底书。

工程部对项目施工队的交底，可以通过文件下发和会议通知的形式交底。

技术交底书面资料采用统一印制的标准样式，应填写清楚并注明各部尺寸，复制若干份。交底人和接收交底人当面交接，解释明白确认无误后双方签认，其中一份由交底人留存。技术交底书应含主要质量及安全措施。设计有变更时，相应的受控文件、资料、技术交底应同步变更，避免因变更设计引起工程材料重复提报。

3、机械设备配置

根据各工序所需要的机械设备，计划投入主要机械设备见下表。

扑救场地主要机械设备配置表

序号

名称

规格型号

单位

数量

备注

1

发电机

75kW

台

1

应急

2

挖掘机

150

台

2

土方

3

自卸车

/

台

6

土方外运

4

潜水泵

1.5kW

台

6

降水

5

压路机

/

台

1

土方回填压实

6

汽油平板夯

/

台

3

土方回填压实

7

震动泵

/

台

1

混凝凝土振捣

4、仪器配置

主要测量计划见下表。

主要测量仪器配备

序号

仪器设备名称

规格型号

数量

用途

备注

1

水准仪

DS02

1台

高程测量

校验合格

2

全站仪

TS02puls

1台

平面测量

校验合格

3

GPS

华测M6

1台

平面测量

校验合格

4

水平尺，卷尺

10m

1套

日常测量

校验合格

四、树木移栽

4.1树木移栽数目详见附表

4.2移植前的准备和技术处理

1、移栽场地的准备

(1)根据施工的要求,选择合适的移栽场地。

（2）理沟是两个方面的工作,一是理排边沟,二是整理路道理巷沟。

(3)在翻沟打细前须下足基肥,基肥以有机肥或零肥为主,同时杀菌、除草、杀虫等工作。

2、建立登记卡,记录树种高度、干径,分枝点高度,树冠形状和主要观赏面,与业主一起,确定需移植树木的生长状况,对移植有特别风险的树木,要予以确定,专题讨论,制定特殊的移植方案。

3、平衡修剪

为保持树木地下部分与地上部分的水分代谢平衡,减少树冠蒸腾,对茂叶树银杏和再生能力强的常绿树桂花可进行适当的树冠修剪,甚至可以截干,截口应涂抹防腐剂(沥青,白调和漆:石灰乳或用稀泥薄膜包扎)去叶1/2—1/3,适当留些小枝,易于发芽展叶。

4、切根处理

一般名贵树种的切根处是在移植前2-3天前进行。以树杆为中心,以胸径的4-5倍为半径画一个圆形边线,把圆形的东南西北分成4段,在相对的南和北或东和西两段向外挖宽30-40cm的沟,深度50-70cm(视沟得深浅而定),挖掘时,应用锋利的修枝剪或手锯切断使之与沟的内壁齐平。如遇5cm以上的粗枝,切断后加支撑,并在剪口涂抹20-50mg 生长素(茶乙酸)促发新根,然后浇水,到翌年的春季,方可移植。

4.3、施工方法

1、定点放线方法:

(1)尺徒手定点放线:放线时应选取图纸上已标明的固定物体(建筑或原有植物)做参照物,并在图纸和实地上量出它们与将要栽植植物之间的距离,并在图纸和实地上量出它们与将要栽植植物之间的距离,然后用白灰或标桩在场地上加以标明,依此方法逐步确定植物栽植的具置,此法误差较大,只能在要求不高的绿地施工采用。

(2)定点放线后应立即刻复查标定的树种、数量,并做好记载,挖穴时如发现定点标记模糊不清时须重新放线标定。

2、挖穴

(1)严格按定点放线标定的位置、规格挖掘树穴。

(2)树穴的规格应按移栽树木的规格、栽植方法、栽植地段的土壤条件来确定,裸根栽植的树苗,树穴直径应比裸根根幅放大1/2,树穴的深度为穴坑直径的3/4。带土球栽植的树苗,树穴直径应比土球直径大40-50厘米,树穴的深度为穴坑直径的3/4。土壤粘重板结地段,树穴尺寸按规定再增加20%。 土壤疏松地段,树穴尺寸按规定的规格缩小10%。

(3)挖掘树穴时,以定点标记为圆心,按规定的尺寸先划一圆圈,然后沿边线垂直向下挖掘,穴底平,切忌挖成锅底型。树穴达到规定深度后,还需再向下翻松约20厘米深,为根系生长创造条件。

(4)为利于土壤风化,应尽可能提前挖掘树穴,有条件的可杂当年入冬前挖掘,翌年春季再栽植。

(5)施工地段如挖方或遇土壤特别粘重坚硬时,穴与穴之间应挖沟互相连通(抽槽或就近挖盲沟以利排水),在填(虚)方案土上挖掘树穴时应考虑到土壤下沉深度。

(6)挖掘树穴时,应将表土放置一侧以栽植时备用,而挖掘出来的建筑垃圾、废土杂物放置另一侧集中运出施工现场,并回填适量的种植土。

(7)在土壤瘠薄或透气性差的地段植树时,应先进行土壤改育再进行栽植。

(8)挖掘树穴时土遇到各种地下管道、构筑物时,应立即停止操作,申报有关部门妥善解决。

3、挖树

(1)一般落叶乔木根径为苗木胸径的10倍。落叶灌木根径为苗木胸径的8-10倍,土球高度为土球直径的2/3,土球留底规格为土球直径的1/3。

(2)挖苗如遇到土壤干燥时,应要求苗圃(场)在挖苗前2天灌一次水,增加土壤粘着力。土壤过湿时应提前挖沟排水,以利挖苗和减少根系的损伤。

(3)为便于苗木的挖掘和运输,宜在苗木挖掘之前对部分大规格乔木

按要求进行适当蔬枝或短截主干,对蓬散的常绿树树冠进行适当的包扎。

4、带土球苗木的挖掘:

①挖掘常绿树、名贵树、和观赏花灌木时均要带土球。

②掘苗前先剪处主干基部无用枝,并采用护干、护冠措施,再爆去表层土壤,以不伤表层根为度(一般3—厘米)。在保证土球规格的原则下将土球表休整光滑,呈上大下小倒卵圆形。

③包装材料要结实,草质包装物必须事先用水浸湿,土球包扎要紧密,土球底部要封严而不能漏土。

④挖苗和土球包装时,应注意防止苗木摇摆和机械损伤,确保土球完整。

⑤土球包装方法一般按以下规定实施:

土球直径50厘米以下,桔瓣式包装(单股单轴)。

土球直径55—80厘米腰箍,桔瓣式包装(单股单轴)。

土球直径85—100厘米,铜钱式包装(单股单轴)。

5、苗木假植

已挖掘的苗木因故不能及时栽植下去,应将苗木进行临时假植,以保持根部不脱水,但假植时间不应过长。

(1)假植场地应选择靠近种植地点、排水良好、湿度适宜、避风、向阳、无霜害、近水源、搬运方便的地方。

(2)裸根苗木假植采取掘沟埋根法:

挖掘宽1—1.5米,深0。4米的假植沟,将苗根朝北排放整齐,一层苗木一层土将根部埋严实,短时间假植(1—2天)可用草席覆盖。

5、吊装与运输

树木吊装与运输过程中必须使用吊带进行防止伤害树木，且不能超载。

6、树木栽种

按照之前挖好的树洞进行栽种且施肥养护。

四、基坑分层开挖

根据对基坑场地的周边环境、土层条件以及基坑开挖深度的综合考虑，结合该地区类似工程经验，本着“安全可靠，经济合理，技术可行，方便施工”的原则，经过细致分析计算和方案比较，确定放坡方案。

（1）基坑开挖及支护

基坑开挖深度为3m，采用一台小挖机开挖。分段开挖。支护采用钢支撑支护，随挖随外运，保证现场通畅。

（2）基坑降水

1）地下水治理方案

基坑顶部采用地表截水，首先在基坑顶部适当位置用砌块砌筑排水沟，排水沟断面尺寸为300×300mm，用以拦截地表水，并排出场外，基坑底部沿支护桩侧用明沟排水系统， 排水沟断面尺寸为300×300mm，四角设置集水坑，集水坑比排水沟低500mm以上，集水坑内设置潜水泵，将沟内积水排至坑外。

截水沟大样图

（3）土方开挖断面要求

根据岩土工程勘察报告及施工施工图纸，结合本工程现场土方开挖出的土为松散易垮塌的弱膨胀土的实际情况，土方开挖方式采用放坡明挖法施工，在开挖时为保证土方边坡的稳定及安全施工,应及时对土方边坡进行支护。根据现场情况，采用密支撑。

土方开挖以机械开挖为主，人工开挖为辅，二者有机结合。土方施工应采取分段快速作业法，提高开挖质量为目的，根据现场实际情况，可作适当调整。基础施工按《膨胀土地区建筑技术规范》（GBJ112-87）执行。

（4）、基坑土方开挖施工技术难点及措施

本工程为地铁站土方开挖，土方开挖深度达5m~10m，所以控制土方开挖施工时地面沉降和基坑安全是关键。为此，必须认真贯彻土方基坑施工的技术措施。

基坑土方开挖技术措施

1）、基坑土方施工前，按施工要求布设完沉降观测和位移观测点，特别是周围居民楼以及临时道路紧靠深基坑一侧的路面，采用全过程昼夜监测，所有采集的数据进微机处理，使之建立完整的沉降变化系统图，指导深基坑施工。

2）、深基坑土方开挖将坚定不移地应用“时空效应”理论原理，遵循“分层、分段挖土，做到随挖随撑限时完成”原则。

3）、对周围居民楼和新近埋设的地下管线等深基坑的影响范围以内的建构、筑物，地下管线将根据沉降量和建构、筑物，地下管线自身的特点，制定保护措施。

4）、服从总包单位指挥，限制基坑顶部及影响范围以内堆土的地面荷载，重型设备（吊机、挖机等）不再施工时，不得滞留在基坑土方周围。

5）、为做到土方坑底平整，防止局部超挖，在施工坑底标高以上20cm的土方，需用人工开挖修平，对局部超挖的部分要用砂、碎石或混凝土填充；同时必须设集水坑，用泵排除坑底积水，避免发生基底有积水浸泡现象。

6）、当基底上层土质与施工不符或扰动、水浸、发现淤泥、土质松软等现象时，应做好记录，并会同有关单位研究处理。

7）、基坑挖至底板，会同监理、施工、业主共同验坑。

8）、雨季施工应沿基坑做好挡水捻和排水沟，设置大功率水泵排水；

五、管道施工

五、土方回填

1、土方回填施工要点

根据现场实际情况及施工部署，土方回填分两步进行：

1）管道施工完毕后，对其外侧进行回填，采用人工分层铺填，用蛙式或冲击式打夯机分层夯实，每层虚铺厚度不得大于200mm。

2）对于水管周围的回填，采用自卸汽车将黄砂运到施工场地，用挖机层层找平，用人工分层碾压密实或采用打夯机分层夯实。

3）确定最优含水量

按照设计要求，通过现场击实试验，确定回填土的最优含水量。若含水量偏高，采用翻动、晾晒或均匀掺入干土等措施；如所遇回填土的含水量偏低，可采用先洒水湿润等措施。控制回填土的含水量在最优含水量的±2%范围内。

4）填料要求

回填土采用外购粉质粘土。在土方回填前，应清除基底的垃圾、树根等杂物，要求基坑底平整干净，局部软弱土层或孔洞应及时挖除。检验回填土料的种类、粒径，有无杂物，是否符合规定，以及土料的含水量是否在控制范围内，如含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。如回填土太湿呈现“橡皮土”现象，采用置换处理。

5）摊铺及整平

回填土应分层铺摊，蛙式打夯机每层需铺土厚度为20~25cm；人工打夯处不大于20cm。每层铺摊后随之耙平。回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯，夯夯相连，行行相连，纵横交叉。如分段夯填时，交接处应填成阶梯形，上下层错缝水平距离不小于1m。

6）压实或夯实

每回填一层土，要对回填土密实度进行检验，按规定进行环刀取样。密实度合格后方可进行下一层填土施工。

7）标高控制

土方回填至设计标高。基坑开挖采用机械开挖，同时配合人工修边和平整坑底。开挖至距坑底标高200mm左右时采用人工修坡、平底，防止扰动基地土层。

8）基坑开挖完成后，上报专业监理工程师及相关单位进行基坑验槽检查基底土层是否与设计相符。验收合格后进行砂垫层的施工。

六、混凝土层施工

施工流程如下：

清理基层钢筋安装混凝土浇筑和振捣整平混凝土养护。

1）清理基层

在碎石垫层施工完毕并碾压结束，经业主、监理验收合格后，方可浇筑混凝土层。浇筑前，先将路基上部的杂质等清理干净。

2）混凝土浇筑与振捣

混凝土采用商品混凝土，运输采用混凝土罐车，由专人进行卸料。

混凝土浇筑前，要对基层表面、高程等进行检查；拉杆、预埋胀缝板的位置正确。

混凝土抵达铺筑现场后，采用纵向方式将混凝土混合料直接卸在路槽内，卸料时，尽可能均匀，如发现有个别离析现象，立即翻拌均匀。 

浇筑时，将倾卸在路槽内的混凝土按摊铺厚度均匀地充满在范围内，浇筑时严禁抛掷和搂耙，以防离析。在浇筑边缘附近时，用铁锹插捣几下，使灰浆捣出，以免发生蜂窝。混凝土松铺系数宜控制在1.10~1.25，一块混凝土板（板块最大宽度为4.5m，最大长度为5m）应一次连续浇筑完毕。

振捣时，采用插入式振动器按顺序插振一次。插入式振捣器的移动间距不宜大于50cm，振动时间不宜少于30s，插点间距要均匀，防止漏振，振捣时间以拌和物停止下沉、不再冒气泡并泛出水泥浆为准，不宜过振。 

最后用功率不小于2.2kw的平板振捣器全面振捣。振捣时应重叠10~20cm，振捣器行进速度应均匀一致，同一位置不宜少于15s，以不再冒气泡并泛出水泥浆为准。 

3）整平

面层表面整平时，应及时清除余料，用抹平板完成表面整修。

4）养护

混凝土凝固后应立即养护，拟采用土工布覆盖洒水养生方式（温度低于5℃时不能洒水养生）。每天一般洒水4~6次，但必须保证在任何气候条件下，混凝土板面始终处于潮湿状态，以此确定每天洒水遍数。养生时间根据混凝土强度增长情况而定，一般宜为10天。

七、沥青混凝土面层施工

沥青路面施工

1）混合料的运输

①根据拌和能力，为保证混合料的运输、摊铺的连续性，采用大吨位自卸汽车，数量应根据拌和能力、摊铺能力及路面结构、运距而定，运输时间不宜过长，不能无故停留，雨季车辆应配备苫布，防止热拌料运输中途遭雨淋。 

②车厢内坚实无破损、漏洞，且有清洁光滑的金属底板，为防止沥青混合料与车厢底相粘结，车厢内应涂一薄层油水混合液，不得出现积聚现象。 

③从拌和机（储料仓）向运料车上放料时，应每放一斗混合料，移动一下汽车位置，以防止粗细集料的离析现象。 

④沥青混合料运输车的数量应较拌和能力或摊铺速度计算的数量有所富余，施工过程中前方应有等待卸料的车4~5辆.。连续摊铺过程中，运料车应在摊铺机前10~30cm处停车，不得撞击摊铺机，卸料过程中，运料车应挂空档，靠摊铺机推动前进。 

⑤沥青混合料运至摊铺地点后，凭运料单接收，并检查拌和质量，不符合温度要求或已结成团块、已遭雨淋、花白料、油过大的混合料不得铺筑。

2）混合料摊铺、整平

采用先进的摊铺设备摊铺沥青混合料，同时配备标准的自动找平装置

①调整好熨平板的高度和横坡后，进行预热，要求熨平板温度不低于80℃。它是保证摊铺质量的重要措施之一，要注意掌握好预热时间。预热后的熨平板在工作时如铺面出现少量沥青胶浆，且有拉沟时，表明熨平板已过热，应冷却片刻再进行摊铺。

②正确处理好角笼内料的数量和螺旋输送器的转速配合，角笼内最恰当的混合料数量是料堆的高度平齐于或略高于螺旋叶片，料堆的这种高度应沿螺旋全长一致，因此要求机械手操作螺旋的转速配合恰当。

③热拌料运到路段上、检验员检测温度后，由现场指挥人员指挥卸料，最好4~5台料车排好卸料，减少摊铺机停机次数，保证摊铺的连续性。

④摊铺机推动运料车进行混合料摊铺，摊铺时测工利用水准点随时跟踪检查摊铺厚度和标高，根据测量的数据调整传感器，掌握好松铺系数，使摊铺的沥青混合料路面符合设计要求。 

⑤摊铺机铺筑不到的地方，应由人工摊铺后夯实成型，并由一名有施工经验、技术强的工长，带两名技术工人和部分民工跟随摊铺机修补摊铺缺陷。

3）碾压

①运用二十四字方针碾压：程序碾压、适时碾压、先静后振、直进直出、分段碾压、打斜摸平。

程序碾压：先轻后重、先慢后快。

适时碾压：沥青只有成为起作用的流体时，混合料才能被充分的压实，最佳碾压时间是压实阻力最小时，而且混合料有能够承受住压路机的重量，且不产生过多推移。 

先静后振：初压时静压，使混合料摊铺面稳定，不造成推移。复压以振动碾压为主，对摊铺面起到振捣击实的作用，胶轮压路机主要是垂直正压力，它对混合料有一种糅合力，压实效果好。 

直进直出：做到不忽左忽右、转向、掉头、突然刹车，以及在未成型的路面上停留。

打斜摸平：为了防止横断面出现拥包运用梯形碾压方法，每一轮带与下轮带纵向间距4m，横向间距2m形成一个梯形断面，对于推移产生的雍包，压路机进行打斜碾压，控制角度为40~50°，把雍包摸平。

②沥青路面压实程序

初压（8～10t双钢轮压路机）、复压（双振动压路机或轮胎压路机）、终压（关闭振动的压路机或双光轮、胶轮）。

③沥青路面压实方法 

初压

应在混合料摊铺后较高温度下进行，一般不超过110~120℃，碾压速度1.5~2.0km/h，并不得产生推移、开裂。 

压路机应从路边向路中心碾压，相邻碾压带应重叠1/3~1/2轮宽。每条碾压带折回点部都应等距错开，一遍完成进行第二遍碾压时，用压路机将所有错开的折回点打斜摸平，提高平整度。

采用轻型钢筒式压路机（8～10t）或关闭振动装置的振动压路机碾压两遍，其压力不宜小于350N/cm，初压后质检员、测工检查平整度。测工检查平整度、路拱，必要时予以适当调整。

复压

采用重型轮胎压路机或双钢轮振动压路机，碾压遍数经试压确定，不少于4~6遍，温度为90~110℃，达到要求的压实度，并无明显轮迹，速度为4.0km/h。 

采用振动压力路机时，振动频率宜为45~50Hz，振幅0.3~0.55mm并根据混合料种类、温度和厚度选择，层次较厚时选用较大的频率和振幅，相邻碾压重叠宽度为10~20cm，振动压路机倒车时应先停止振动，并在另一方向运动后再开始振动。

终压

终压紧跟复压后进行，终压可选用双光轮压路机或关闭振动的振动压路机，碾压遍数不宜小于两遍并无轮迹，终了温度不低于70℃。压实过程中随时检查，用压路机趁热反复碾或用细料修补。

九、应急预案及应急响应

1、应急处理程序

2、日常检查和演习

为确保应急救援的快速反应能力和效果，还必须研究和制定安全排险救助的技术措施，做到统一指挥、分工明确、各尽其责、搞好协作和配合。同时对整个系统的各个环节进行经常性的检查并进行模拟演习，当突如其来的险情发生时，能够指挥得当，应对自如，真正发挥其抢险救助的作用，达到减轻或避免损失的目的。

（1）施工现场配备必要的医疗急救设备，随时提供救助服务，与现场附近医院及时联系，以确保突发疾病和受伤人员能够得到及时救治；

（2）聘请专业救护人员，对职工进行自救和急救知识的教育，添置必要的急救药品和器材；

（3）施工现场配备受过急救培训、掌握急救、抢救和具备工程抢险技能的专兼职人员；

（4）发生火灾时拨打“119”火警电话，并组织现场人员进行抢救；

3、火灾、爆炸等消防应急预案

（1）防火要求

1）电工，电焊工从事电气设备安装和电焊、气焊切割作业，须持证上岗，在进行动火作前必须进行动火审批。须在动火证，并须清除附近的易燃物。

2）使用电气设备和易燃、易爆物品，必须有严格的防火措施，指定防火负责人，并配备足够的灭火器材，确保施工的安全。

3）临建设施须有防火要求，不得使用易燃材料。

4）施工材料的存放、保管，必须符合防火安全要求；对易燃、易爆物品须设专库分类单独存放，不得混杂堆放，仓库符合防火规定。

5）在施工过程中须坚持防火安全交底制度；在进行电焊作业时，现场配有防火器材。

（2）消防安全技术要求

1）电气设备

①机械和动力设备的基座必须稳固，转动的危险部位须有防护装置；

②电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起；各种电动机具必须按规定接零或接地，保证“一机、一闸、一漏保”，在休息和停止作业时，施工机具必须切断电源，开关箱必须上锁。

2）电焊工程

①电焊机的外壳，必须有良好的接下地，其电源的拆安须由电工进行，不得随意乱接。

②焊钳和把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条时必须戴手套；在潮湿的地方作业时，必须站在绝缘板上。

③把线、地线禁止与钢丝绳接触，不得用钢丝绳或其它电缆代替零线，所有的零线接头必须连接牢固。

④工作结束时，须切断电源，并检查操作点，确认无起火危险后，才能离开。

（3）消防措施

1）施工现场建立义务的消防组织，设消防值班人员，对进入施工场的作业人员进行消防知识教育，建立现场安全用火制度。

2）施工现场划分用火作业区，易燃易爆材料区、生活区，并按规定保持防火距离。

3）现在内设有车辆通道，路宽不得小于3.5m，不得在通道内堆放材料。

4）材有专人保管和定期检查。

5）各类电气设备线路不得超负荷使用。

（4）发生火灾及爆炸时的应急措施

1）在施工现场，发生火灾时，最先发现火灾的人员，须立即报告项目部领导或消防组织小组。同时，必须立即组织人员进行抢救，如火势过大而不能控制时，立即拨打119火警，请消防部门协助灭火。

2）火灾发生后，各级人员须保持镇静和泠静，切实负起本身的责任，主动控制局面，须有组织的进行抢救。

3）如果发生电气火灾时，必须先切断电源，同时不得采用消防水或泡沫灭火器进行灭火，必须用四氯化碳或沙包，防止火灾进一步扩大。

4）如果发生油类火灾时，必须先将其它易燃、易爆物品转移至安全地带，然后用四氯化碳灭火器或用沙覆盖来进行灭火，不得采用水或其它灭器材进行灭火。

5）如果发生的火灾有可能会引起爆炸，须立即疏散人员，同时，报火警，请求消防部门灭火，必须向上级部门报告。

6）火灾发生后，如有人员被困，须立即组织人抢救，如有受伤人员，立即将伤者送至与出事地点最近的医院或拨打120急救电话。

7）事故发生后，项目部须组织进行事故原因分析，填写事故调查报告，认真分析原因，提出预防措施。

4、防汛应急预案

（1）项目部派专人认真收听当地天气预报或拨打天气查询电话，及时通报天气情况，提前做好防迅准备。

（2）在施工现场备足抢险材料、机具，如水泵、木材、沙包，在进出口位置用沙包围起来，防止雨水灌入。

（3）仔细检查施工现场及基坑内地质条件较差的地方，发现因下暴雨导致易坍塌的地方用沙包或其它材料加固。

（4）加强对施工现场的排水，检查下水道及排水设施的情况，保证在暴雨季节的排水畅通及基坑内不积水。必要时可增加排水沟。

（5）将基坑内的施工机具转移，避免在下暴雨时被水淹没。

（6）仔细检查施工现场内的电器设备、电缆情况，如发现电缆被水淹或因局部坍塌而导致电缆断开，须先将电源总闸断开，立即处理。

（7）做好整个施工现场的保护接地工作，同时，对施工现场的建筑物设置可靠的防雷装置。避免被雷击。

5、基坑坍塌滑坡预防及应急预案

（1）预防措施

1）严格按设计文件和技术交底施工、严格控制基坑开挖坡度。

2）如果遇到特殊情况，需要基坑停工较长时间，应在平台、基坑边和坡脚设置排水明沟和积水坑，并派专人抽水值班。

3）在进度允许的条件下尽量采用少开工作面的形式，避免暴露太多的基坑工作面。

4）坡顶严禁堆积荷载。

5）开挖期间加强监测频率，对监测报表中的数据进行认真分析总结。

（2）应急措施

1）出现险情时，现场人员从安全通道有序疏散，同时对可能造成影响的周边的人员进行疏散。

2）通知相关管线单位，根据影响程度进行管线监护和处置。

3）会同相关部门对影响到的周边道路进行调整和交通疏解。

4）在具备条件和不危及人员安全的前提下补强支撑，并对坡脚处进行土方回填。

5）尽量减少动载、进行坡顶卸载。

6）杜绝任何流入基坑边坡内的水源。

6、发生触电事故应急预案

触电事故和其他事故比较，其特点是事故的预兆性不直观、不明显，而事故的危害性非常大。当流经人体电流小于10mA时，人体不会产生危险性的病理生理效应；但当流经人体的电流大于10mA时，人体将会产生危害性的病理生理效应，并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动，乃至人体窒息（“假死”状态），在瞬间或两三分钟内就会夺取人的生命。因此在保护设施不完备的情况下，人体触电伤害事故是极易发生的。所以施工中必须做好预防工作，发生触电事故时要正确处理，抢救伤者。

（1）防止触电伤害的基本要求

1）施工用电须制定独立的施工组织设计，并经项目部技术负责人审批，盖有项目的公章；必须按施工组织设计进行铺设，竣工后办理验收手续。

2）一切线路铺设必须按技术操作规程进行，按规范要求保持安全距离，距离不足时，应采取有效措施进行隔离保护。

3）非电工严禁接、拆电气线路、插头、插座、电气设备、电灯等。

4）带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其他设备之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，距离不足时，应采取有效的措施进行隔离防护。

5）在有触电危险的处所或容易产生误判断、误操作的地方，以及存在不安全因素的现场，设置醒目的文字或图形标志，以提醒人们识别、警惕危险因素。

6）采取适当的绝缘防护措施将带电导体封护或隔离起来，使电气设备及线路能正常工作，防止人身触电。

7）采取适当的保护接地措施，将电气装置中平时不带电，但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分（设备的金属外壳或金属）与大地作电气连接，减轻触电的危险。

8）施工现场供电必须采用TN-S或TT的三相五线的保护接零系统，把工作零线和保护零线区分开，通过保护接零作为防止间接触电的安全技术措施，同一工地不能同时存在TN-S或TT两个供电系统。注意事项如下：

①在同一台变压器供电系统中，不得将一部分设备做保护接零，而将另一部分设备做保护接地。

②采用保护接零系统，总电房配电柜两侧做重复接地，配电箱(二级)及开关箱（三级）均应做重复接地，其工作接地装置必须可靠，接地电阻值≤4Ω。

③所有振动设备的重复接地必须有两个接地点。

④保护接零必须有灵敏可靠的短路保护装置配合。

⑤电动机设备和机具实行一机一闸一漏保一箱保护，严禁一闸多机，闸刀开关选用合格的熔丝，严禁用铜线或铁丝代替保险熔丝；按规定选用合格的漏电保护装置并定期进行检查。

（2）发生触电事故的应急措施

1）触电急救的要点是动作迅速，救护得法，切不可惊慌失措，束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救。

2）脱离电源的基本方法

①将出事附近电源开关拉掉、或将电源插头拔掉，以切断电源。

②用干燥的绝缘不棒、竹竿、布带等物体将电源线从触电这身上拨离或者将触电者拨离电源。

③必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳，木柄斧头以及锄头）切断电源。

④救护人员必须戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者，使之脱离电源。

⑤如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前，救护人员不可进入断线落地点8至10m的范围内，以防止跨步触电危险。

3）在触电者脱离电源时应注意的事项

①救护人不得采用金属和其它潮湿的物品作为救护工具。

②未采取绝缘措施前，救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。

③严禁救护人用手直接用手拉、推和触摸触电者，救护人员不得采用金属或绝缘性差的物体作为救护工具。

④夜间发生触电事故时，应考虑切断电源后的临时照明问题，以利救护。

⑤当触电者位于高位时，须采取措施预防触电者在脱离电源后发生电击二次伤害事故。

4）触电者未失去知觉的救护措施：应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方安静卧休息，并派人严密观察，同时请医生前来或送往就近医院救治。

5）者脱离电源后，须立即将其施工在杉木板或松木板上休息，不得放在金属板上。

7、突发事件应急处理程序

在紧急情况发生的最初阶段，要通过报警装置迅速通知现场作业以及有可能遭受危险的附近作业人员，并尽快报告有关部门。

发生事故后，现场负责人要首先采取措施加以控制，避免事故的扩大，当有可能对抢险人员或其他作业人员构成威胁时，应优先撤离人员。

除重大火灾事故需要拨打119通知消防部门进行灭火，其他事故应马上通知经理部，由经理部向上级及其他相关部门报告，以最大程度地缩小事故的影响面。

突发性事件发生后，由项目部领导通知各相关部门，包括业主、施工单位、设计方、监理方等主管领导，组成事故处理领导小组，制定处置方案，同时宣布启动应急预案，组织项目的应急预案小组进入事故处理程序。

当紧急情况发生时，由班组应急联络员立即向专职应急联络员报告；专职应急联络员立即向质量、安全部报告，并做出相应反应；质量、安全部随即向经理部领导汇报，并组织人员马上赶往现场；经理部领导赶到现场在听取专职应急联络员初步分析事故原因后，根据现场实际情况进一步分析事故原因，制定相应处理办法。

十、质量保证措施

1、土方开挖质量保证措施

1.1、土方开挖必须严格遵循有关施工操作规定和市政管道基坑工程施工规程进行开挖施工，基坑土方的边坡采用三角板进行控制，坡底开设排水明沟，定时进行跟踪检查。

1.2、土方基坑开挖必须严格控制分层的高度，挖土施工需连续进行。在基坑开挖前，对天气情况要进行预测，避免雨天进行基坑开挖。

1.3、开挖过程中，严防挖神仙土，以致发展成急剧塌方，这不仅将引起大量土方垮塌，还会导致支护结构失稳，以致造成严重灾害性事故。

十一、雨季施工措施

本工程施工过程中基本上涵盖雨季，因此施工时必须采取有效的雨季防护措施，确保工程质量、工期。

1、雨季施工措施

降雨对土方深基基坑开挖特别是深基坑边坡稳定、基坑降水影响很大，因此尽量避开雨季进行深基坑土方开挖施工。虽然根据多年降水可以摸索出降水大致规律，但四季变化无常，必须未雨绸缪，才能防患于未然，对于雨季我们采取以下措施：

1.1、天气预报工作，设专人负责信息收集与气象站联系，及时收集气象站的气象信息，反馈到施工现场指导施工，做好预防措施准备工作。

1.2、根据整个施工作业面具体情况，由最大汇水面积、降雨强度、历时时间规划施工排水管网，并与市政管网联为一体，即使遭遇多年不遇的降雨，雨水可以很快汇集到排水管网，流入市政管网排走，保证施工现场及周围无积水。

1.3、准备足够的防汛抽水机具，防止突发事故的发生，作好充分准备。

1.4、现场其它材料堆放整齐，必须采取有效的防雨、防潮措施。

十二、施工安全与环境保证措施

1、加强对现场施工人员的安全、文明施工的宣传教育，提高其安全文明施工及自身保护意识。

2、施工现场应由专人负责清扫，不任意排污。加强现场泥水管理，指定专人负责，开挖和及时回填各种排浆沟，杜绝泥水外溢，保持场地干燥、平整。事先筑好临时施工便道和排水沟。清除杂物路障，保持道路畅通、平整。

3、注意安全用电，工地内电线应理顺，不能乱拉乱挂，施工中钻机架不进入高压电危险区。加强安全用电，统一使用标准安全电箱，教育职工自觉遵守安全用电制度和持证上岗制，防止用电事故发生。

4、严格按照安全生产的有关条例进行施工作业，正确操作使用机械设备。施工中随时调整钻机垂直度，防止倾倒事故发生。

5、专人负责现场安全值班，加强设备材料保管，水泥加强防雨防潮，保护水泥质量，减少水泥浪费。做好防偷盗等保卫工作。

6、采用自动拌浆系统拌浆，利用散装水泥可以防止灰尘四处飞散。

第7篇：基坑调查报告范文

关键词：建设项目 ； 地质灾害危险性评估 ； 地质环境

中图分类号： P694文献标识码：A

1.概述

1.1工程和规划概况

涞源县7.21灾后重建白石山镇集中安置片区原规划位于涞源县白石口村南，白石山旅游公路两侧，距国家地质公园白石山东门约1.5km 。

项目住宅建筑、公共建筑为一层或二层的独立式院落，结构类型均采用砌体结构、基础类型为条形基础。

1.2工作方法

（1）收集建设场地所在区域的相关工程勘察报告等地质资料，了解场地及周边相关地区的构造、环境、气象、水文、区域地质灾害类型及发育状况等。

（2）手持GPS，定位47点,环境调查点36个，且标志点相机留影，同时根据委托单位所提供的勘测定界图，大致确定建设场地边界及位置。

（3）利用追索法的方法，对建设场地及其周边相关区域进行线路调查约20km，面积调查约1.8km2。主要调查此区域内地质灾害发育情况和对已有建筑物的破坏程度，了解建设场地及其周边相关地区的地形地貌、地层岩性、地质构造、交通、植被等，确定评估区的范围。

（4）按照《地质灾害危险性评估技术要求》，综合分析地质灾害类型、选取评价要素、对地质灾害危险性和建设场地的适宜性进行论证，并提出防治措施，最终完成本报告的编写。

1.3评估范围与级别的确定

该建设项目属较重要建设项目；评估区地质环境条件复杂程度中等。根据《地质灾害危险性评估技术要求》（DZ/T0245—2004）,确定本项目地质灾害危险性评估级别为二级。

2.地质环境条件

2.1气象、水文

评估区属暖温带大陆性季风气候，南北气候变化差异较大，四季分明，冬具有春旱多风，夏季多雨，秋爽冬寒的特点。年平均气温9.8℃；降雨受太行山地形抬升气流影响，年内降水分布不均匀。冬春多西北风，夏季多东南风；瞬时最大风速24m/s。多年平均日照时数2696.1h，无霜期由北部的120天至南部的180天；最大冻土深度1.3m，冰冻期为当年十二月至次年三月。

区域内主要河流有拒马河，属于大清河水系。拒马河发源于县城南旗山脚下，以地下水溢出成泉群形式变为地表水。经南屯、杨家庄、王安镇、塔崖驿等乡镇，于桑园村东北流入易县县境。涞源境内干流长45.65km，流域面积1656km2。该河为常年基流河，河道为砂卵石河床，槽形比较稳定，河槽宽100-200m。坡降为1/100-1/170。因季节性强，流量变幅较大。

拟建场地位于拒马河支流东约2km，该支流河面宽约1～1.5m，常年有水。经现场调查询问，历史最大洪水位未到达评估区，对评估区影响较小。

2.2地形、地貌

拟建场地位于涞源盆地及白石山北麓山谷，地貌类型为坡洪积（锥群）倾斜小区。场地总体地势东北高西南低，以旱地为主，地形总体较简单，场地高程876-947m，相对高差71m，场地内东部发育有两条冲沟。

2.3地层岩性

根据区域地质调查报告（1：5万菜村岗幅），评估区内出露的地层为第四系全新世地层和第四系更新世黄土层，下伏基岩为蓟县系雾迷山组白云岩。

2.4工程地质条件

本场地尚未进行岩土工程勘察工作，根据野外调查及区域资料，建设场地地层主要为冲洪积、坡积成因的粉土、粉质粘土、砂砾石层等，地层由上而下为：耕土、粉质粘土、粉质粘土夹砂砾石、卵石。

2.5水文地质条件

评估区地下水类型依据基岩裂隙成因及其发育程度和埋藏条件及含水介质的不同划分为基岩（岩溶）裂隙水和松散岩类孔隙水,评估区水文地质条件良好。

3地质灾害危险性现状评估

3.1区域地质灾害类型及特征

依据河北省国土资源厅《保定市涞源县地质灾害调查与区划报告》评估区位于地质灾害低易发区（C1）（图7），受地形地貌、地层岩性、地质构造、地质条件及人为因素等综合影响，局部有潜在的不稳定斜坡、泥石流等灾害，一般规模小，稳定性较差，危害较小。

不稳定斜坡发展变形主要受降水控制，明显变形主要发生在6-9月份雨季，且与降雨时间、降雨量及降雨强度密切相关。

区域上泥石流多为暴雨沟谷型稀性泥石流。规模较小，一般小于2×104m3/km2，泥石流特征不典型。

3.2地质灾害危险性现状评估

评估区地处涞源盆地及白石山北麓山谷，海拔高度876～947m，场地相对高差71m。通过野外实地调查，建设场地未受7.21灾害的影响，评估范围内未发现崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷等地质灾害。现状条件下，受地形地貌、地层岩性等内在因素制约，评估区范围内地质灾害弱发育，危险性小。

4地质灾害危险性预测评估

4.1工程建设引发或加剧地质灾害危险性的预测

建设场地地处涞源盆地及白石山北麓山谷，主要建筑物为一层或二层的独立式院落住宅，地基承载力要求不高，建设场地内发育有两条沟谷，工程建设中将会按照设计进行挖方回填及场地整理工程，如若大规模挖方可能会引发边坡失稳造成崩塌滑坡地质灾害，危害对象为施工工人，若采取适当措施进行施工，可降低引发危害的可能性及危险性。

建设项目建成后用水主要为日常生活用水，用水量小，来自于白石山山泉水。对地质环境的影响小。加剧地质灾害的可能性小，危险性小。

综合确定，建设项目在建设过程中可能会引发边坡失稳造成崩塌滑坡地质灾害，若施工采取适当措施，危害发生可能性小，危险性小。

4.2工程建设可能遭受地质灾害危险性的预测

依据河北省国土资源厅《保定市涞源县地质灾害调查与区划报告》，评估区位于地质灾害低易发区。工程建设可能遭受的地质灾害类型为崩塌滑坡、泥石流、岩溶塌陷。

4.2.1、崩塌滑坡

建设场地内东部发育有两条沟谷，在建设过程中可能会产生场地整平、基坑开挖等工程，可能涉及切坡、填方工程，形成人工边坡，坡体土质中密、土层分布不均，在强降水或其他动力条件下，可能发生崩塌滑坡地质灾害，边坡经过加固处理后发生崩塌滑坡地质灾害的可能性小，危险性小。

4.2.2、泥石流

G1：位于场地东南侧，沟口中心3度带坐标为：38559671、4350029。

主沟长1.7km，汇水面积0.6400km2，走向约320°，呈U型，沟底宽约50-200m，沟床坡降117.65‰，平均纵坡约6.8°（照片5、6）。

植被覆盖率约20%。沟内无水流，沟内有梯田，根据泥石流沟易发程度数量化评分表（表4-1），该沟为轻度易发，泥石流发生的可能性以及其规模大小是由前期降雨量所决定。在暴雨期有发生泥石流地质灾害的可能，但可能性小。泥石流主要威胁该新民居项目，危害程度小，危险性小。

泥石流地质灾害预测评估结果：地质灾害危险性小。

4.2.3、岩溶塌陷

评估区内上覆地层为第四系全新统地层，岩性主要为冲洪积、坡积成因的黄土状粉土，厚度约120m，下为蓟县系雾迷山组白云岩，为典型二元结构地层。场地地下水水位约10m，局部断层破碎带岩溶较发育，存在发生岩溶塌陷的可能，但该区第四系厚度大于100m，属于岩溶塌陷较不易发区。因此产生岩溶塌陷的可能性小，危害程度小，危险性小。

岩溶塌陷地质灾害预测评估结果：地质灾害危险性小。

5地质灾害危险性防治措施

5.1、加强上部建筑结构的整体设计，设计良好的防渗、排水措施，保证建筑物的安全和正常使用。

5.2、对于场地内的沟谷，要严格按照设计及规范要求进行平整和回填对切坡形成的人工边坡要进行必要的防护加固处理。建筑物距边坡应留有一定安全距离，确保地基基础的稳定。

5.3、针对泥石流灾害：在各潜在泥石流沟流通区修建拦石坝等。在沟口外修建排导墙及导流槽等。在泥石流形成区植树造林、种草，增加地表植被，减缓降雨冲刷，增加坡体稳定性，抑制冲沟形成。

参考文献:

1、《河北省、北京市、天津市区域地质志》，河北省地质矿产局（1989）

2、《河北省地质灾害调查与区划报告》，河北省国土资源厅（2004）

第8篇：基坑调查报告范文

A县C煤矿位于A县B村境内，A县B村32户村民均居住在C煤矿附近。在开采过程中，32户村民的田土及水资源均受到不同程度的损害。2012年年初，A县B村发生了严重的地质灾害。

A县国土资源局于2012年4月17日作出《关于A县B村地质灾害初步调查报告》，该报告初步调查意见为：虽然A县C煤矿的深部开拓区域离地质灾害发生地段有一段距离，但C煤矿的采煤活动对灾害的发生起诱发作用。

A县B村32户村民于2012年7月21日向一审法院提讼称：被告C煤矿采煤区上方正好是原告村民房屋、耕地及水源地，被告在逐年的开采中，造成地下大量空洞，致使地表严重裂缝，岩体崩塌，水土严重流失。现已直接造成32户村民人畜饮水断源、水井枯竭，100余亩土地不能耕种。为此请求判令被告赔偿用水损失和田土损失。

C煤矿辩称：该煤矿的采矿行为并未破坏原告居民的水资源，也未损毁原告的田土。原告的损失与其采矿行为无因果关系，其要求赔偿无事实、法律依据。请求法院判决驳回原告的诉讼请求。

法院判决

一审法院经审理认为，本案属一般侵权行为，A县B村32户村民主张水资源断缺及田土损失是C煤矿开采行为所导致，但其并未提供充分证据证明其所受损失与开采行为有直接因果关系，故对其诉讼请求不予支持，判决驳回原告A县B村32户村民的诉讼请求。

A县B村32户村民不服一审判决，提起上诉要求撤销原判。其上诉事实与理由为：本案属于环境损害性质的特殊侵权行为，应由C煤矿举证证明其开采行为与造成的损害无因果关系。

被上诉人C煤矿辩称，煤矿井下开采采空损害应属地质灾害引起的损害赔偿。本案争议的法律关系不是因环境污染引起的侵权损害赔偿关系，而是财产损害赔偿关系。本案上诉人的诉讼请求所依据事实的举证责任应自行承担。

二审法院查明的事实与一审认定的事实基本一致，但二审法院认为，本案中A县B村耕地和水资源的破坏属于环境损害，本案的法律关系应为环境侵权行为所生损害赔偿，C煤矿开采所导致水资源破坏的行为属特殊侵权行为。由于不具有民事主体资格，其民事责任应由A县矿产有限公司承担。因此，C煤矿应对不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。

由于C煤矿没有在规定的时间内就不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系进行举证，且本案恢复原状已无可能，二审法院遂判决撤销一审判决，改判C煤矿赔偿A县B村32户村民每户修建小水窖的工程费用。

法理评析

本案的争议焦点有二：一是被上诉人的开采行为是一般侵权行为还是特殊侵权行为？二是环境侵权行为与损害结果之间的因果关系由谁承担举证责任？

1.被上诉人的开采行为是一般侵权行为还是特殊侵权行为

在民法理论上，侵权行为有一般侵权行为与特殊侵权行为之分。所谓一般侵权行为，是指行为人基于过错致人损害而应承担民事责任的行为。一般侵权行为的构成要件包括：加害行为、损害事实的存在、加害行为与损害事实之间有因果关系、行为人主观上有过错四个方面。所谓特殊侵权行为，是指行为人虽无过错，但根据法律规定强使其承担民事责任的行为。我国《民法通则》和《侵权责任法》规定的特殊侵权行为主要有：国家机关或者国家机关工作人员的职务侵权行为、企业法人工作人员的职务侵权行为、产品质量不合格致人损害的民事行为、高度危险作业致人损害的行为、环境污染致人损害的行为、建筑物致人损害的行为、被监护人致人损害的行为、饲养动物致人损害的行为等。

本案中，行为人因采矿而导致附近地下大量空洞，进而造成地表严重裂缝、岩体崩塌、水土流失、水井枯竭，是一种典型的环境侵权行为。

环境是人们赖以生存的基础。根据《中华人民共和国环境保护法》第2条的规定，环境包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生动物、自然古迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。本案中，当地村民赖以生存的水资源和土地资源当属环境的有机组成部分。行为人由于采矿行为而导致当地水土流失和水资源枯竭，是对当地环境的一种损害，当属环境侵权行为。

环境侵权行为是一种特殊侵权行为，我国《民法通则》和《侵权责任法》都对其作了专门规定。特别是《侵权责任法》以专章形式，对环境污染责任作了规定，要求污染者承担无过错责任。

本案中，将C煤矿开采行为造成的损害认定为一般侵权行为还是特殊侵权行为至为重要，直接涉及到C煤矿民事责任的认定和举证责任的承担。就本案法院的处理而言，一审法院认定C煤矿开采行为造成的损害是一般侵权行为显然错误，二审将其认定为环境侵权行为是正确的。

2.环境侵权行为与损害结果之间的因果关系由谁承担举证责任

在民事诉讼中，一般奉行“谁主张谁举证”的证据规则，即要求当事人对自己提出的主张提供证据并加以证明，否则就要承担不利的法律后果。但“谁主张谁举证”只是就一般侵权行为而言，如果法律对举证责任另有规定的，则应按其规定处理。

环境侵权行为属特殊侵权行为性质，根据我国《侵权责任法》第66条的规定，因污染环境发生纠纷，污染者应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。此外，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第4条也规定：“因环境污染引起的损害赔偿诉讼，由加害人就法律规定的免责事由及其行为与损害结果之间不存在因果关系承担举证责任。”

可见，在环境侵权责任中，采取举证责任倒置方式，即要求污染者应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。法律这样规定是考虑到在环境污染致人损害的案件中，受害人由于本身知识的局限，举证能力有限甚至无法举证。如果沿用“谁主张谁举证”的证据规则，对受害人就显失公平。因此，在环境污染致人损害的案件中，采用举证责任倒置的方式，将原本应由受害人承担的举证责任转移到污染者身上。法律这样规定有助于保护受害人的利益，并促使有可能造成环境损害的行为人高度注意、谨慎行事。

本案中，如果将其认定为一般侵权行为，举证责任就应由受害的村民承担；如果认定为特殊侵权行为，举证责任则改由C煤矿承担。由于二审法院正确认定了本案的特殊侵权行为性质，故本案的举证责任由C煤矿承担。

由于C煤矿没有在规定的时间内就不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系进行举证，故其应承担举证不能的法律后果。可见，二审法院的改判是正确的。

（作者单位：湖南玉宇律师事务所）

法规开讲

矿山地质环境保护规定

矿山地质环境保护与治理恢复方案应当包括哪些内容？

采矿权申请人申请办理采矿许可证时，应当编制矿山地质环境保护与治理恢复方案，报有批准权的国土资源行政主管部门批准。

矿山地质环境保护与治理恢复方案应当包括下列内容：

①矿山基本情况；

②矿山地质环境现状；

③矿山开采可能造成地质环境影响的分析评估（含地址灾害危险性评估）

④矿山地质环境保护与治理恢复措施；

⑤矿山地质环境监测方案；

⑥矿山地质环境保护与治理恢复工程经费概算；

⑦缴存矿山地质环境保护与治理恢复保证金承诺书。

国家矿山公园应当具备哪些条件？

矿山地质环境治理恢复后，对具有观赏价值、科学研究价值的矿业遗址，国家鼓励开发为矿山公园。

国家矿山公园应当具备以下条件：

①国内独有特色的矿床成因类型且具有典型、稀有及科学价值的矿业遗迹；

②经过矿山地质环境治理恢复的废弃矿山或者部分矿段；

③自然环境优美、矿业文化历史悠久；

④区位优越，科普基础设施完善，具备旅游潜在能力；

⑤土地权属清楚，矿山公园总体规划科学合理。

土地调查条例实施办法

土地调查包括哪几项？

土地调查是指对土地的地类、位置、面积、分布等自然属性和土地权属等社会属性及其变化情况，以及基本农田状况进行的调查、监测、统计、分析的活动。

土地调查包括全国土地调查、土地变更调查和土地专项调查。

全国土地调查，是指国家根据国民经济和社会发展需要，对全国城乡各类土地进行的全面调查。由国务院全国土地调查领导小组统一组织，县级以上人民政府土地调查领导小组遵照要求实施。

土地变更调查，是指在全国土地调查的基础上，根据城乡土地利用现状及权属变化情况，随时进行城镇和村庄地籍变更调查和土地利用变更调查，并定期进行汇总统计。由国土资源部会同有关部门组织，县级以上国土资源行政主管部门会同有关部门实施。

土地专项调查，是根据国土资源管理需求，在特定范围、特定时间内对特定对象进行的专门调查，包括耕地后备资源调查、土地利用动态遥感监测和勘测定界等。由县级以上国土资源行政主管部门组织实施。

土地变更调查包括哪些内容？

土地变更调查中的城镇和村庄地籍变更调查，应当根据土地权属等变化情况，以宗地为单位，随时调查，及时变更地籍图件和数据库。

土地变更调查中的土地利用变更调查，应当以全国土地调查和上一年度土地变更调查结果为基础，全面查清本年度本行政区域内土地利用状况变化情况，更新土地利用现状图件和土地利用数据库，逐级汇总上报各类土地利用变化数据。

土地利用变更调查，包括下列内容：

①行政和权属界线变化状况；

②土地所有权和使用权变化情况；

③地类变化情况；

④基本农田位置、数量变化情况；

⑤国土资源部规定的其他内容。

闲置土地处置办法

本办法所称闲置土地，是指国有建设用地使用权人超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地。

已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一，或者已投资额占总投资额不足百分之二十五，中止开发建设满一年的国有建设用地，也可以认定为闲置土地。

主管部门调查闲置土地可以采取哪些措施？

市、县国土资源主管部门履行闲置土地调查职责，可以采取下列措施：

①询问当事人及其他证人；

②现场勘测、拍照、摄像；

③查阅、复制与被调查人有关的土地资料；

④要求被调查人就有关土地权利及使用问题作出说明。

哪些情形，属于政府、政府有关部门的行为造成动工开发延迟的，国有建设用地使用权人向国土资源主管部门提供土地闲置原因说明材料，主管部门应与使用权人协商处置？

①因未按照国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的期限、条件将土地交付给国有建设用地使用权人，致使项目不具备动工开发条件的；

②因土地利用总体规划、城乡规划依法修改，造成国有建设用地使用权人不能按照国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的用途、规划和建设条件开发的；

③因国家出台相关政策，需要对约定、规定的规划和建设条件进行修改的；

④因处置土地上相关群众事项等无法动工开发的；

⑤因军事管制、文物保护等无法动工开发的；

⑥政府、政府有关部门的其他行为；

⑦因自然灾害等不可抗力导致土地闲置的。

因上述情形造成土地闲置的，市、县国土资源主管部门与国有建设用地使用权人协商处置，可以选择哪些方式？

①延长动工开发期限。签订补充协议，重新约定动工开发、竣工期限和违约责任。从补充协议约定的动工开发日期起，延长动工开发期限最长不得超过一年；

②调整土地用途、规划条件。按照新用途或者新规划条件重新办理相关用地手续，并按照新用途或者新规划条件核算、收缴或者退还土地价款。改变用途后的土地利用必须符合土地利用总体规划和城乡规划；

③由政府安排临时使用。待原项目具备开发和建设条件，国有建设用地使用权人重新开发建设。从安排临时使用之日起，临时使用期限最长不得超过两年；

④协议有偿收回国有建设用地使用权；

⑤置换土地。对已缴清土地价款、落实项目资金，且因规划依法修改造成闲置的，可以为国有建设用地使用权人置换其他价值相当、用途相同的国有建设用地进行开发建设。涉及出让土地的，应当重新签订土地出让合同，并在合同中注明为置换土地。

⑥市、县国土资源主管部门还可以根据实际情况规定其他处置方式。

其他闲置土地如何处理？

①未动工开发满一年的，由市、县国土资源主管部门报经本级人民政府批准后，向国有建设用地使用权人下达《征缴土地闲置费决定书》，按照土地出让或者划拨价款的百分之二十缴纳土地闲置费。土地闲置费不得列入生产成本；

②未动工开发满两年的，由市、县国土资源主管部门按照《中华人民共和国土地管理法》第三十七条和《中华人民共和国房地产管理法》第二十六条的规定，报经有批准权的人民政府批准后，向国有建设用地使用权人下达《收回国有建设用地使用权决定书》，无偿收回国有建设用地使用权。闲置土地设抵押权的，同时抄送相关土地抵押权人。

依法收回的闲置土地有哪些利用方式？

对依法收回的闲置土地，市、县国土资源主管部门可以采取下列方式利用：

①依据国家土地供应政策，确定新的国有建设用地使用权人开发利用；

②纳入政府土地储备；

③对耕地条件未被破坏且近期无法安排建设项目的，由市、县国土资源主管部门委托有关农村集体经济组织、单位或者个人组织恢复耕种。

国土资源主管部门供应土地应符合哪些要求？

市、县国土资源主管部门供应土地应当符合下列要求，防止因政府、政府有关部门的行为造成土地闲置：

①土地权利清晰；

②安置补偿落实到位；

③没有法律经济纠纷；

④地块位置、使用性质、容积率等规划条件明确；

⑤具备动工开发所需的其他基本条件。

第9篇：基坑调查报告范文

关键词岩溶地基，岩土工程勘察 ， 地基处理，浏阳河大桥

Abstract: this paper with changsha Mars north road bridge foundation survey karst liuyang river as an example, summarizes the domestic karst foundation survey method commonly used, karst ground treatment measures. Through the survey, exploring the bridge foundation karst development characteristics of karst, and put forward the reasonable solution measures to speed up the construction progress, save the extra cost investment.

Key words karst foundation, geotechnical engineering, foundation treatment, liuyang river bridge

中图分类号：TU4文献标识码：A文章编号：

1、引言

我国很多城市的地下都存在隐伏岩溶，由于城市土地规划的限制，有时不可避免地遇到岩溶地基及相应的工程地质水文地质问题。岩溶作为一种特殊的不良地质现象，已越来越引起人们的重视。许多科技工作者从多个方面对其进行了研究，在岩溶发育的条件、成因、机制、类型、影响因素、岩溶地形地貌、岩溶塌陷等方面，已取得了许多成果[1,2]。本文介绍了长沙市火星北路浏阳河大桥岩溶地基的勘察、分析评价和处理实例，以引起工程界对岩溶地基勘察的重视。

2、岩溶的勘察方法

在岩溶发育地区，岩溶形态千差万别，错综复杂，如溶洞、溶沟、溶槽、地下暗河等。由于岩溶在空间上发育的不均一性，造成岩溶地区的工程地质和水文地质条件非常复杂。在岩溶地基勘察实践中，有时存在对岩溶地基的复杂性和危害性认识不足，勘察手段和方法选择不当，岩溶地基分析评价不合理，提出的岩溶地基处理措施不当等现象。在一些城市（如济南、广州、南海等），因岩溶地基勘察失误而发生了较多的工程事故，造成了极大的损失和恶劣的社会影响[7]。因此，在岩溶发育地区，有必要加强对岩溶地基的综合勘察。目前国内岩溶地基主要的勘察方法包括以下几种。

2.1地质测绘及调查

通过对实地调查和测绘，可了解场区的岩溶现象分布、地下水的分布及运动情况，查明洞穴的形态特征及其和地质构造（影响因素不止构造）的关系，特别是顶板高度及结构面产状的测量。

2.2地球物理勘探

适用于在查明大范围的区域岩溶发育和深部岩溶的分布规律方面，地球物理勘探是最理想的方法之一，但探测的准确程度受场地的干扰、技术人员的解释水平等因素影响。其方法除了电阻率(电剖面和电测深)法、高密度电法、无线电波透射法、地面地震反射波法、声波透射法、微重力法、射气测量等以外，80年代以后发展起来的探地雷达GPR(地质雷达)、层析成像(CT)技术等在岩溶工程地质勘察中也得到了广泛的应用。

2.3工程钻探

工程钻探是最常用的方法，不仅可以明确所钻位置及附近的地层情况（岩土性质、厚度、地下水位等），还可以进行原位测试和压水或抽水试验等水文地质工作，获取岩土芯做进行室内实验分析，以获取更多、更准确的岩土信息，同时也能起到对地质调查和物探成果的验证。在钻探过程中。在条件允许时，物探测井、钻孔摄影、井下电视等技术手段的配合使用，可更好的了解钻孔周围的地质情况。

2.4遥感技术

在识别岩溶地貌形态、岩溶层组划分及地质构造特征等方面，具有其它勘测方法所不及的优点，尤其适用于我国南方型岩溶地区。该技术一般用于大型工程选址，在新建公（铁）路选线、水利水电工程区域稳定性评价、岩溶水库渗漏分析等方面都发挥了重要作用。

2.5静力触探

在覆盖型岩溶工程地质勘察中，静力触探手段主要是查明第四系覆盖层中有无隐蔽土洞存在，土洞的规模及埋藏位置，疏松裂隙带的分布及其范围等。有针对性地布置静力触探孔，以PS～h（PS贯入阻力，h探测深度)是否出现异常值来推测有无土洞或裂隙带。该方法在广西桂林地基基坑开挖后效果显著。

上述所列的各种方法都有一定的局限性，在岩溶地区进行工程勘察工作，不能机械的应用某一种方法解决问题，应根据实际情况综合运用各种勘察手段，充分全面地对岩溶地区的工程场地作出正确评价和判断，为工程的下一步工作提供全面正确的地质勘察资料，因此各种方法的综合运用及优化是必然的。

3、岩溶地基处理措施

当岩溶地基的强度和稳定性不能满足工程要求，可根据岩溶具体情况、工程要求、施工条件，按照安全性与经济性原则选择适当的地基处理方法，可加快施工进度，节省额外的成本投入。实践中常用的处理方法有[3]：

3.1填垫法

1)充填法

适用于岩溶土洞，其上部附加荷载不大的情况。最底部须用块石、片石作填料，中部用碎石，上部用土或混凝土填塞，以保持地下水的原始流通状况，使其形成自然的反滤层。

2)挖填法

对浅埋的岩溶土洞，将其挖开或爆破揭顶，如洞内有塌陷松软土体，应将其挖除，再以块石、片石、砂等填入，然后覆盖粘性土并夯实。此法适用于轻型建筑物。

3)垫褥法

对岩溶洞、隙、沟、槽、石芽等岩溶突出物，可能引起地基或路基沉降不均匀，将突出物凿去后做30-50cm砂土垫褥处理。

3.2桩基法

溶洞较深或岩溶多层发育，采用其它方法处理有困难或不经济时，可采用桩基穿过土洞或溶洞进入稳定持力层。

4、工程应用

4.1 工程概况

火星北路浏阳河大桥全长860米，桥面设计总宽为29.0m，为城市Ι级主干道桥。由于初勘时遇见溶洞，但受市政规划的局限，本次详勘拟建桥位仅在原初勘桥位的基础上，往浏阳河上游偏移约30米。共布置勘察钻孔32个，施工过程中由于场地地质条件复杂，在南北两岸采用视电阻率法布设了5条物探剖面测线，上游增设了3个勘察钻孔，作为比较桥位[6]。

4.2区域地质构造

根据长沙市地质构造纲要图（1:50000）[5]，结合遥感图象分析，有四条断裂在桥位附近（东侧）交汇，走向分别为近东西、近南北向、北东向及北西向（F2），其中F2为物探解译断层，具逆断层性质。

4.3桥粱设计方案调整

设计方案：四跨过河方案（11×30m+4×50m+11×30m）

浏阳河河道及其北岸60m范围（即13#、14#、16#－19#墩），由于岩溶发育，场地地下水丰富，采用四跨过河设计方案及常规的基础型式，其优点是经验成熟、可靠。缺点是：①桩基础施工难度大（13#、14#位于河道，需水上作业），桩基溶洞施工极易发生桩孔偏斜、卡钻、孔壁坍塌等事故。②溶洞处理难度大且成本投入高，溶洞高达22米，可行性有待商榷。③成桩质量、桥墩稳定性难以保证。④施工工期长。⑤河道中的墩位不利于通航、防汛。

勘察建议方案：一跨过河方案（即在南北大堤下12#墩、15#墩附近（详见火星北路浏阳河大桥工程地质平面图）设立主桥墩支撑，采取板、梁、拱等方式进行跨越）。

采用一跨方案优点：①解决岩溶带来的施工难度大、桩基质量不能保证、成本高、工期长、防汛、通航等一系列问题。②采用大承台群桩，桥墩稳定性较好。③国内已有主跨更大的桥粱设计经验。

经过可行性、成本投入、工期、通航等综合考虑，设计院由四跨过河方案调整一跨过河方案，在12#墩、15#墩附近重新布孔钻探，每个主墩布置3排4列12孔，资料表明，岩溶稍发育，对桥墩基础及施工影响小。桥墩基础工程于2005年7月15日开工，2008年4月10日竣工，其中主桥单跨138m，两岸主桥墩（12#墩、15#墩附近）分别布置5排6根D200cm钻孔灌注桩，平均桩长60m。桥梁通车至今使用效果良好。

5、结论

5.1采用地质调查、地球物理勘探、工程钻探等方法对长沙市火星北路浏阳河大桥岩溶地基进行综合勘察，查明了该工程地基的岩溶分布、发育规律及岩溶地基稳定性。在岩溶发育地段应注意收集资料，采用综合勘察手段对岩溶地基进行勘察，并结合多种方法如物探、抽水试验、遥感地质等到互相印证，方可取得较理想的效果。

5.2火星北路浏阳河大桥岩溶发育极不均一，局部发育多层溶洞，平面上主要分布在浏阳河河道及北岸60m左右范围内，南岸偶见，溶蚀基准面约16.00～58.00m。

5.3岩溶地区的桥梁设计应根据场地的勘察资料进行方案优化比较，尽可能避开溶洞或减少其影响，可加快施工进度，节省额外的成本投入。

参考文献：

[1]刘云葵.岩溶区溶洞及土洞对建筑地基影响的研究[博士学位论文].长沙:中南大学，2004

[2]康彦仁.试论岩溶地面塌陷的类型划分.中国岩溶，1984，3(2):146－155

[3]陈国亮.岩溶地面的塌陷与防治[M].北京:中国铁道出版社,1994

[4]时伟.工程地质学[M].科学出版社,2007

[5]湖南省地质矿产局.长沙地区区域地质调查报告(1:50000),1989

[6]湖南化工地质工程勘察院.长沙市火星北路浏阳河大桥工程地质勘察报告. [R]2004