设备安装合同精选(九篇)
前言：一篇好文章的诞生，需要你不断地搜集资料、整理思路，本站小编为你收集了丰富的设备安装合同主题范文，仅供参考，欢迎阅读并收藏。
第1篇：设备安装合同范文
甲方：(安装委托方)
住所地：法定代表人：职务：
乙方：(安装承揽方)
住所地：
法定代表人：职务：
鉴于：甲方向乙方购买了 12 台电梯设备，乙方具备电梯安装、维修保养的相应资质，根据国务院《特种设备安全监察条例》(2003年第373号令)关于电(扶)梯安装、维修应由制造企业进行的规定，甲乙双方商定由乙方负责安装位于的电梯，双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款，并遵照执行。
1、安装设备型号、数量及安装费用：
序号设备名称型号规格层站台数安装单价小计
1模块化电脑组合变频变压控制乘客电梯XO-Star(800/1.5)11123.38万元40.56万元
合同总价人民币(大写)：肆拾万伍千陆佰元整
2、安装调试费以及支付：
2.1本合同安装调试费用总金额为人民币(大写：肆拾万伍千陆佰元 人民币40.56万元整)。
2.2 安装调试费的支付：
2.2.1 甲方在双方约定的安装开工日期前7日，向乙方支付安装费的50%(其中20%作为定金)，计人民币 20.28万元(大写：贰拾万贰千捌佰 元整)。如设备已经到达工地，且工地具备安装条件，乙方将在收到款后7天内进场安装。
2.2.2 电梯设备安装、调试完毕，并通过安装地电梯质检部门验收合格之日起7日内，甲方向乙方支付剩余安装费的 50 %，计人民币20.28万元(大写： 贰拾万贰千捌佰元整)。乙方收到合同规定的款项后，甲、乙双方办理电梯移交手续。
2.2.3 如因甲方原因导致乙方不能及时安装，或因甲方原因不能及时报验或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收的，则从设备提货之日起三个月满日视为政府验收合格。
2.4 乙方应在收到安装价款的同时向甲方出具正式发票。
3、电梯设备的安装施工期：
3.1 本安装工程开工时间应满足工程进度需要和甲方要求，安装完成并通过验收时间最迟不得超过 年 月 日。在电梯进场安装前，乙方应经常到工地监察督促土建施工进度，如土建进度延期无法进场安装、或甲方不能提供电梯试运行电源，则电梯安装工期相应顺延。
3.2 安装开工日期最晚不得超过设备到货后的天，甲乙双方初步拟定于年 月日开始施工安装。
4、甲乙双方责任义务：
4.1、甲方责任：
4.1.1 提供符合安装布置技术要求和《一般建筑用电梯设备安装工程以外事项》要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、污物，负责提供安装起吊场所和吊装点，如有差错，应及时修正。
4.1.2安装施工时，甲方把三相五线制电源接至电梯上机房，提供施工用水、用电，负责电梯安装后的土建修补及填充工作。
4.1.3 协助提供在安装作业附近有足够面积的电梯材料、零件、工具的储存间和仓库。
4.1.4 协助处理电梯安装单位与其它土建施工单位交叉作业。
4.1.5 配合乙方向当地负责特种设备安全监督管理的部分提出开工及验收申请。
4.1.6 电梯产品未经验收合格，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担。
4.2、乙方责任：
4.2.1 本协议约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期，在设备到货后，会同甲方代表、监理单位根据发运资料共同对设备包装完整性及装箱数量进行清点。
4.2.2 负责安装、调试、运行直至通过设备安装地电梯质检部门验收并取得准运证。
4.2.3电梯设备的拆箱清点、起吊和卸车(拆箱清点、起吊时甲方进行配合，费用由乙方自理)。
4.2.4 在安装期间，负责保管设备及部件，注意成品、半成品保护及防盗，直至验收合格移交甲方。
4.2.5 按照国家电梯安装规范和本合同项下电梯质量标准完成设备的安装、调试工作，电梯设备安装及检验应符合中华人民共和国国家标准，按照或高于GB-7588-2003国标制造生产，安装后的质量标准也应符合上述标准。
4.2.6 乙方提供脚手架的材料，自行搭建和拆卸;提供电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等。
4.2.7 乙方施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。
4.2.8 负责安装质量的自检验收，在甲方的配合下向当地特种设备安全监督管理部门申请验收并承担验收费用。
4.2.9 负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。
4.2.10 保证现场的安全文明施工及垃圾处理。参加现场施工协调会议，配合甲方土建施工。
4.2.11 安装现场培训甲方的系统管理操作及简单维修人员不少于 2 名。可根据甲方的需要提供注重实践的技术培训。使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作，以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行。
培训对象：电梯管理人员、维护人员;
培训教材：土建布置图、使用维护说明书、电气原理图及其符号说明、电气敷线图、安装调试说明书、部件安装图、维护保养安全技术等;
培训内容：电梯的工作原理、基本机构和功能，电梯部件的分解和修理，整机的操作、保养、调整和故障判断及排除，电梯日常管理和紧急情况处理;
培训地点：在电梯安装地点进行现场培训。
5、安装验收：
5.1 电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同乙方提请设备安装地质检部门根据买卖合同书规定的条款、技术数据、施工图纸以及《电梯工程施工质量验收规范》规定的标准进行验收。安装是否合格以设备安装地质检部门的书面判定为准。
5.2 乙方应按设备安装地质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备申请验收并承担费用，甲方应积极配合。
5.3 电梯产品未经当地质检部门验收并发放准运证，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一起后果由甲方负责。
6、安装质量的保证：
6.1 自电梯产品经当地质检部门验收合格并发放准运证，甲乙双方办理移交之日起，乙方负责保证电梯设备12个月内在正常运行条件下的安装质量(如该电梯所在物业未进行交钥匙工作，则该电梯的维保期从物业进行交钥匙之日起计算)。在此期间内，乙方应提供如下保修服务：
6.1.1 在保修期内，乙方为甲方提供设备的保修服务，由此而产生的全部费用由乙方负责(不包括照明灯具和油脂)。在保修期内，若设备重要部件发生更换或返修，更换件或返修件的保修期为重新安装正常运行后的 12 个月。
6.1.2 无论保修期内外，设备送修时，乙方必须同时提供相同部件供甲方使用，且临时代用部件应与送修部件版本相同。
6.1.3 在保修期内，乙方提供一年365天，一天24小时的在线服务，提供服务的任何费用均有乙方承担，乙方承诺在保修期间内产品出现故障后保证10分钟内到现场维修，确保电梯正常使用。相关设备升级的同时，对本套设备相关接口同时(最多不超过一周)进行升级改造，由此引起的各种费用全部由乙方负责。
6.2 保修期满后，乙方承诺设备保养费用不超过 5000 元/台、年。(建议签署小包协议，因为电梯运行5年内很少出现配件更换，可以节约业主开支)
6.3 在保修期内，因以下原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务：
6.3.1 未经乙方或乙方委托的安装公司安装所致的故障;
6.3.2 未经乙方或乙方委托的维修公司维修所致的故障;
6.3.3 因认为使用不当而造成的损坏。
7、违约责任：
7.1 若因乙方原因未能按时完工，每延迟一天，乙方应向甲方支付安装工程价款千分之 一 的违约金;延期超过 10 天，甲方有权解除合同并要求乙方承担安装工程价款 5 %的违约金。如延期完工对甲方造成损失的，乙方还应据实赔偿甲方所受的损失。
7.2 若乙方完成的安装工程无法通过验收，乙方除应立即返工直至验收合格外，还应承担安装工程价款 5 %的违约金，并据实赔偿甲方所受的损失。
7.3 乙方守约的情况下，甲方延期付款的，每延迟一天，甲方应向乙方支付逾期应付款千分之 一 的违约金。并据实赔偿乙方所受的损失。
8、附加条款：
8.1 本合同自甲乙双方盖章、法定代表人或授权人签字之日起生效。
8.2本合同及附件生效后，合同的任何修改均必须得到双方的确认。
8.3未经甲方同意，乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。
8.4合同争议的解决：如双方在本合同履行过程中产生争议，应通过友好协商方式解决。如协商解决不成，可向电梯安装地人民法院提起诉讼，诉讼费用及胜诉方为此而支出的律师费用由败诉方承担。
8.5 本合同未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议。
8.6 本合同正本一式 捌份，双方各执 肆 份，各合同文本具同等法律效力。
甲方：(盖章)
法定代表人或授权人(签字)：
乙方：(盖章)
法定代表人或授权人(签字)：
第2篇：设备安装合同范文
原告：江西省樟树市水暖设备安装公司
被告：刘剑，江西省樟树市个体工商户
案由：房屋租赁合同纠纷
原告于1992年4月与市自来水公司分家后，未经城市建设部门批准，擅自在原属自来水公司使用的巷道上搭建一简易棚屋。1993年6月，原告将该巷道上的简易棚屋出租给被告做服装生意，双方签订了门面房屋租赁合同，合同规定租期1年。1994年合同期满后，双方同意续租1年。1995年6月5日，原、被告再次签订房屋租赁合同一份。合同规定租期1年，每月租金170元。合同期满后，被告保证将房交还原告。去年6月5日合同期满后，原告按合同规定要收该房，被告则以原告未依法取得房屋产权，没有出租权为由，拒不退房。以致双方发生纠纷，原告诉至法院。
法院审判
樟树市法院经审理认为，原告搭建的简易棚屋，因未向城建部门办理有关准建手续，属违章建筑。建设部城市房屋租赁管理办法的有关规定，属违章建筑的房屋不得出租。原、被告两次所签的门面房屋租赁合同均违反了该规定，应属无效合同。原、被告违反规定，签订房屋租赁合同，双方都有过错责任。因此法院判决双方1995年6月5日所签门面房屋租赁合同无效。被告退出门面房，该房在未取得合法手续之前不得出租。驳回原告要求被告承担占用期间租金的请求，没收原告的租金收入7040元，对被告处以罚款500元。
第3篇：设备安装合同范文
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议,以资共同信守。
第一条工程概况
1、工程名称：
工程地点：
工程内容：格力商用空调设备销售及安装
2、开工日期：定货**天设备到达施工现场。
安装施工工期：**天
3、技术指标：建筑面积为***平方米，制冷面积为***平方米。
a、制冷、制热运行室外环境温度范围为：-15℃—+43℃。
b、冬季室内温度达到16℃，夏季室内温度达到26℃-28℃。
4、设备及材料如下
a、设备表如下：
序号
设备规格名称
产地
1
风冷模块冷热水机组csqwrf130m/b
**
2
卧式吊顶风柜g-6wd×1/d
**
3
风机盘管、模块机控制器
**
b、施工材料表:
序号
安装主要
材料名称
型号规格
材料材质
品牌及产地
1
铜管
￠**
厚0**mm
紫铜管
**红星
2
铜管
￠**
厚0**mm
紫铜管
**红星
3
铜管
￠**7
厚0**mm
紫铜管
**红星
4
铜管
￠**9
厚1mm
紫铜管
**红星
5
铜管
￠**05
厚1mm
紫铜管
**红星
6
铜管保温材料
内径￠**
难燃b1级橡塑保温
河北华阳
7
铜管保温材料
内径￠**
难燃b1级橡塑保温
河北华阳
8
铜管保温材料
内径￠**7
难燃b1级橡塑保温
河北华阳
9
铜管保温材料
内径￠**9
难燃b1级橡塑保温
河北华阳
10
铜管保温材料
内径￠**05
难燃b1级橡塑保温
河北华阳
11
冷凝水管
dn25
upvc
四川亚美
12
冷凝水保温材料
内径dn25
厚10mm
难燃b1级橡塑保温
河北华阳
13
橡套电缆线
**mm
铜线
无锡电缆
c、施工、安装、调试。
第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
1、合同语言：中文。
2、适用法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国合同法》及有关法规。
3、验收标准、规范：按国标、部标有关标准和审核验收规范。
第三条合同总造价：
第四条付款方式及期限
1．预付款数额为供货合同签订后7日内付**%；
2．货到工地现场经验收后付**%；
4．安装调试验收合格后，经监理方会同甲方签字认可后付**%；
5．质保金：*%（质保期满后一次性付清）。
第五条甲方工作及责任
1、确认施工场地具备开工条件；
2、水、电等施工管线进入施工场地；
3、授权委托现场监理公司，负责协调现场及乙方工作。
4、甲方将室外机的电源提供至室外机旁。
5、提供施工用电。
第六条乙方工作。
1、该工程为乙方总包模块水冷式中央空调工程。即货物的供货及施工、安装、调试、检测。
2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。
3、按格力厂方提供的施工图纸施工。
4、施工防护工作的要求：按**省建筑工程施工防护措施规定执行。
5、成品保护的要求：做好安全防护措施，负责设备、材料及系统的看护管理。
6、施工场地清洁卫生的要求：按工段进行清理打扫卫生。工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。
7、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。
8、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标承诺的各项条款。
9、乙方应加强施工人员的安全教育，在施工中若发生人身伤亡事故，责任由乙方全部承担。
第七条检查和返工：按工段计划要求进行初检试压验收，如不符合安装质量，必须返工达到验收合格，返工责任及经济损失一律由乙方自负。
第八条、隐蔽工程中间验收
中间验收部位和时间：按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行，验收所有隐蔽系统合格后，再进行明工程施工。
第九条试机：甲、乙双方派员共同参加试机，试机时间甲乙双方共同商定。
第十条验收：工程验收日期双方协商而定。甲乙双方共同派员参加现场验收，验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。
第十一条设计变更：乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工，如施工中甲方对施工方案进行较大的调整，需根据工程量及材料用量追加增减工程款（所有变更需经甲方施工负责人及监理部门签字认可）。
第十二条确定变更：根据变更的具体情况，双方确定后再补充协议。
第十三条保修
1、保修内容、范围及时间：整个空调系统保修期为**个月。
2、*年内免费上门保养服务。
3、终身维修，并按成本价格随时提供格力设备的备品备件。
第十四条安全施工：财产安全、施工环境安全保护，施工人员安全等，一切由乙方负责，如发生安全事故，一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。
第十五条不可抗力：不可抗力的自然灾害认定标准：6级以上地震；7级以上持续4天以上的大风。
第十六条争议
1、未尽事宜的解决：本合同未尽事宜和工程量调整，可经双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。如协商不成，可通过仲裁委员会进行仲裁，也可通过法律诉讼解决。
第十七条合同生效与终止
1、合同生效的日期：本合同自签定之日起生效。
2、合同终止的日期：本合同至本工程无质量问题，双方办理完所有经济手续后，自行终止。
第十八条合同份数
合同文件共计两份。甲乙双方各持壹份。
第十九条合同签订日期和地点
1、本合同签订的时间：**年12月31日
2、合同签定的地点：
第二十条双方需要说明的事项
1、本合同签定的依据为设计图纸，如设计图纸发生变更，合同也将随之发生变更。
2、乙方提供的产品样本做为合同附件，与合同具有同等法律效力。
甲方(章)乙方（章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人:
第4篇：设备安装合同范文
由中国化学工程总公司组织修订的《化工安装工程设备安装劳动定额》等12项推荐性系列行业标准，经审查批准，现予。其名称和代号是：
1.《化工安装工程设备安装劳动定额》LD／T76.1－2000B
2.《化工安装工程金属构件制作、安装劳动定额》LD／T76.2－2000
3.《化工安装工程金属容器制作、安装劳动定额》LD／T76.3－2000
4.《化工安装工程工艺管道制作、安装劳动定额》LD／T76.4－2000
5.《化工安装工程自动化仪表安装劳动定额》LD／T76.5－2000
6.《化工安装工程电气安装劳动定额》LD／T76.6－2000
7.《化工安装工程焊接、切割、探伤劳动定额》LD／T76.7－2000
8.《化工安装工程防腐、绝热劳动定额》LD／T76.8－2000
9.《化工安装工程起重、运输、架子施工劳动定额》LD／T76.9－2000
10.《化工安装工程通风施工劳动定额》LD／T76.10－2000
11.《化工安装工程筑炉劳动定额》LD／T76.11－2000
第5篇：设备安装合同范文
关键词：工业机电设备安装；施工现场管理
中图分类号： F407 文献标识码： A
引言
对于整个建筑工程来说，机电安装工程是其重要的组成部分。工业机电在应用范围上很广泛，主要涵盖了机械设备、管道、电气、仪表等工程的安装施工。对机电安装工程项目进行全面管理。最终达到工业机电设施的正常使用目的。
一、工业机电设备安装的特点
在建筑施工的过程之中，机电设备安装的工作量很大，由于工业机电设备的安装技术非常复杂，因而机电设备的安装技术要求也比较高。因此，机电设备的安装在建筑施工中的作用是至关重要的。同时，工业机电设备安装工作量也很多，各个施工工序的质量会直接影响建筑施工的整体质量。目前，我国建筑施工的单位也很多，这就导致工业机电设备安装技术的水平存在很大的差距，工业机电设备的安装主要集中在建筑工程完成后，并且要在建筑开始装修前完成机电设备的安装工作。但是，由于工业机电设备的施工时间经常会比主体结构工程施工要晚，所以需要主体结构工程进行预留或预埋。因此施工单位还需要制定完善的机电设备安装的制度。同时，还需要保证机电设备安装的资金和物力等资源提供得到保障[1]。
二、工业机电设备安装施工中存在的问题分析
1、管理水平落后，工程设计不科学
首先，许多企业合同管理人员对相关专业了解不够，思想认识不足，导致对工程项目合同的拟定和管理不严格、不合理。其次，随着信息时代的到来，大多数企业的管理观念还比较传统。跟不上信息化管理的步伐，导致工程造价管理信息获取渠道单一、处理不及时以及分类不合理等，无法体现市场的需求。另外，工程的设计将直接影响到工程的造价。一些设计人员不考虑实际情况，造成设计不合理，甚至工程设计方案未经过严格的论证与会审，便仓促上马落实。这样将会导致工程结束后的工作量统计与设计量严重不符而造成建设单位或施工单位经济损失 。
2、造价管理混乱，安装不规范
由于施工单位的技术水平参差不齐，以及造价管理不规范，甚至有些施工企业为了追求利益最大化而违规签订合同，从而导致工程造价远远超过项目的预算。除此之外，一些施工企业在对工程项目进行决算时，故意通过扩大定额工程量的评定手段来提高子项目的套价。在安装工程项目的实施过程中，有些施工企业甚至购买价格高昂但质量低下的产品，这样不仅增加了工程的安装造价，同时还给工程质量带来了很多隐患。
3、设计单位的技术水平和素质不高
3.1在订立合同时，采用各种办法使合同条款欠缺细致的规范，给设计单位预先留下许多漏洞，导致工程造价严重突破工程预算。特别是在包干工程项目中，导致包干项目包不死，最终成为按实结算工程。
3.2在工程预算、分阶段结算或工程竣工结算时，设计单位往往站在自身角度，故意曲解定额工程量计算规则及定额予目的套价，对定额中的活口，更是以充分利用。
3.3取费标准不按“安装工程类别划分标准”和设计企业资质等级套，低类高套，增加安装工程造价。
3.4安装工程未计价材料的价格，日前完全是实行市场价。
3.5重复报量和超进度报量。
3.6由建设单位供应材料的工程，设计末期设计单位采用多报材料计划，材料到货后，易地串换，套成现金，为日后甲己双方“扯皮”埋下隐患。
三、加强建筑机电设备安装施工的现场管理措施探究
1、合同管理
在建筑节点安装工程施工过程中，要求施工单位必须对施工合同内容进行严格审查，并严格核实机电设备安装工程项目的实物量，对机电设备安装施工中可能出现的工程变更现象进行合理评估，同时对施工成本、施工机械、施工材料、施工工期及施工质量等进行有效监察。施工前，依据机电设备安装施工图纸进行科学合理的预算和编制，同时对招标文件与施工内容进行详细阅读和研究，对施工合同中定额补贴费用支出进行充分考虑，并将其归入到工程施工预算范畴。在签订施工合同后，施工单位必须办理相关的工程开工手续，并依据业主要求和实际施工情况，明确具体的开工时间和竣工时间，并制定相关的施工计划，采取有效的技术、安全措施。
2、技术管理
技术管理主要是对施工工艺、施工方案、施工技术、施工组织及施工检测等机电设备安装施工环节中所采用的手段及方法进行管理。由于建筑机电设备安装工程不同，机电设备安装工程施工环境也存在很大差异。所以要求施工技术人员要严格依据我国机电设备安装施工规程要求及标准，对施工图纸进行有效的审查，并制定具体的施工方法，选择适宜的施工机械设备，优化施工组织，合理安排工程施工顺序，以保证机电设备安装工程施工方案的合理性。
3、质量管理
质量管理是保证建筑机电设备安装工程施工质量的重要手段，对机电设备安装工程质量及使用安全性和寿命具有重要意义。所以，在机电设备安装施工中，要建立完善施工质量保障体系，并具体到每个施工环节中，以对整个机电设备安装工程施工质量进行全面的控制和管理。特别是对机电设备安装施工中可能出现的质量问题进行严格监控，并制定相应的解决措施。随着建筑质控技术的不断完善及提高，施工单位在实际施工中，可引进先进的质控技术，并对施工技术进行有效的审查，尤其对隐性工程进行抽查和验收，以确保机电设备安装工程施工质量。
4、进度管理
首先，分解建筑节点安装工程施工进度总目标，依据单位工程划分为若干个交工目标或者时间目标。同时将每个交工目标分解成为多个施工计划，并制定相应的周计划、月计划及季度计划等，明确每个计划完成时间及人员职责。其次，明确机电设备安装工程施工负责人，并组织工程相关负责人、施工人员、班组长及调度人员等加入到施工进度管理工作中，并建立相应的进度控制管理体系。再者，加强对外沟通与协调，正确理解业务要求，并随着土建工程施工计划变更，对施工计划进行适当调整，合理配置各种施工资源，以减少影响施工进度的不利因素。最后，在进度计划实施过程中，如果进度计划出现偏差，必须及时对进度计划进行合理调整，并对进度状况进行超前预测。当建筑机电设备安装施工任务全部完成后，需对施工进度控制进行总结，并编写详细的进度管理报告。
5、验收管理
当施工单位依据招标文件和施工合同要求完成所有机电设备安装施工任务后，由相关部门对工程施工质量进行验收，若工程施工质量与设计要求、业主要求相符合，并具备良好的系统使用功能，可立即办理工程转交手续[3]。机电设备安装施工验收材料主要包括机电设备资料、运行可靠性报告、工程变更资料、施工合同、施工规范及标准等。建筑机电设备安装工程施工质量验收标准，不仅要达到施工合同规程内要求，同时要与我国现阶段实行的机电设备安装施工质量验收规范相符合。
6、安全管理
为了避免机电设备安装施工安全事故的产生，要求施工单位必须做好相关的安全管理工作，优化施工安全防护条件，规范施工安全操作行为，明确安全管理与控制职责。首先，施工单位必须构建施工安全管理体系，并制定安全教育、安全技术、安全检查等制度，保证每个施工环节安全管理工作达到相应的指标，并提高施工人员安全防护意识，自觉遵守安全管理制度。其次，对施工安全技术进行深入研究，对新技术存在危险因素进行预防，并全面提升施工单位的安全防范能力。再者，施工单位必须制定安全事故应急处理方案，当事故发生时，能够尽最大可能降低安全事故带来的人员伤亡及经济损失。
结束语
综上所述，机电施工的项目管理是协调人与人之间、部门与部门之间、单位与单位之间的管理。是管理中的艺术。管理好了，上下齐心，工程按部就班，管理不好，勾心斗角，一片混乱。所以，在建立高效低耗的管理体系的同时，也要明确管理目标，共同完成工程的建设。
参考文献：
[1]李猛,杨涛. 机电设备安装的现场深化设计与施工[J]. 价值工程,2013（01）:60-62.
第6篇：设备安装合同范文
关键词：建筑；机电设备；安装工程；监理；控制措施
引言
在建筑工程项目的施工过程中，机电设备的安装工程非但必不可少，而且是重中之重。近年来，机电设备安装工程不仅广泛地应用于房屋建造工程当中。建筑机电设备安装工程的运用，能够快速提升建筑建造的速度，增强建筑施工的质量，最大限度地满足建筑项目的多样化功能性和技术性需求。因此，如何将建筑机电设备安装工程的监理工作做好，如何在规范化操作的基础上，完成建筑项目的安装质量要求具有重要的研究意义。
1 机电设备工程监理的意义
机电设备的安装过程是步骤内容非常多，如生产工艺选择、成本预测、生产设备的选型、招标书审查、招标、评标、定标及合同谈判等，且工序繁琐，如果仅仅是靠专家咨询或者是采用自行管理的模式，都无法真正的控制机电设备工程的建设目标。所以，要想真正的控制并有效引导工程的建设目标，就必须引入工程监理。工程监理就是对目标进行控制，监理人员的任务足通过定期检查，把计划目标与实际值进行比较，发现偏差就采取控制措施，通过对各方面的科学调整，确保工程目标始终处于最优状态。
因此，在机电设备安装工程当中，我们可以看到，机电设备工程管理各阶段的任务到目前为止仍然存在着衔接不够紧密、安装工程效益不高、监理人员消极怠工的问题，所以，无论是工程的实施前期还是实施后期，监理单位都必须对工程目标进行严格的管理。而且保证每一个目标都是相互制约的，对目标的控制应采取跟踪检查，同时，对安装工程进行定期的取样，定期与计划目标进行比较，由此可以看到，在机电设备安装工程中引入全过程的监理是非常有必要的。
2 机电设备安装工程监理的任务
2.1 全程监理设计标书
众所周知，机电设备安装的工艺选择和设备选型是一个集机电设备安装专业技术、安装成本经济、环境、设备信息管理技术于一体的综合管理过程，对机电设备工程建设的投资目标、工期目标、最终质量目标影响非常大。所以，设计商作为工艺设备选型方案的重要承包商，与项目的业主存在着重要的合同关系，作为合同的承包方有其自身利益所在，因此对设计商的整个设计过程、设计结果都应根据设定的投资、工期、质量目标对设计方案选用的可行性（事前），设计的合理性（事中）及方案执行的有效性（事后）进行控制，以保证各目标在设计过程中受控。
2.2 组织论证
在机电设备安装过程中，工程招标书的书写、设计、论证都是必不可少的，因为工程招标书是实现工艺选择、延续设备选型的关键阶段，其所编写的质量高低直接关系到各投标商能否尽其所能提供先进的安装技术、设计合理的安装费用、所需要的工期是否合适、运行费用相对较低的产品的关键环节。所以，项目业主必须对设计商提供的方案组织有关监理人员或专家对其进行审查论证，才能有效保证机电设备安装的质量。
2.3 设备制造监理
对于设备的监理，监理人员必须从源头做起，也就是对设备的制造与设计进行监理，只有这样，才能在源头控制设备的质量，保证安装工程的顺利进行，我们都知道，设备的设计与制造是机电设备工程实施阶段的实质性执行过程，所以执行质量的好坏，涉及整个设备安装工程的质量，所以，设备制造监理绝不是说说就行的。
在设备制造监理中，对设备承包商控制的依据包括设备承包合同、现行技术标准、规范等，设备承包合同中的技术规格书，只是作为设备制造的参考，也就是说这份规格书只能作为较详细的设备设计任务书，同样的，合同中所包含的图纸也只是总体工艺、设备总图、总布局等，真正体现设备质量还是设备的详细设计，对设备详细设计过程的控制牵涉到工艺材料选择、加工工艺选择、各系统的匹配程度复核、结构合理性复核、电气及控制设计适用性、可靠性复核、工艺设备间接口复核以及信息交流等各环节的控制。
2.4 设备的安装质量控制
在机电设备的安装过程中，监理人员应当对机电设备进行良好的调整，现场进行开箱，然后进行安装就位，再进行之后的预调试、设备接口处理、参数检验、及时审查有关整改方案等安装过程，在安装过程中，监理人员还应当对设备运行过程中出现的异常情况进行有关参数以及异常情况发生后的调整情况的记录，以有效保证设备的安装调试全过程处于受控状态。
3 机电设备安装监理的控制措施
建筑机电设备安装工程监理的三大目标工作原则为：以工程质量控制为前提和基础，对工程质量、进度、投资进行施工全过程和全面的动态控制；要以预防控制为前提和基础，加强对工程三大目标的过程控制。
3.1 质量控制
（1）承包商的监督与管理。机电安装过程的监理，就是为了监督管理在安装过程中的每一道工序，保证施工的质量，同时，在机电设备安装过程中，必须对承包商的各个施工阶段严格做到事前审批、事中监督、事后把关，并且严格审查施工开工的条件，绝不含糊过关，同时，在审查承包商组织机构和工作人员时，应当根据相关招投标文件和合同的有关规定，对承包商选定的分包商进行资格的审查。
（2）建立机电工程质量监控体系。在机电设备的安装过程中，监理工程师必须严格审查承包商的质量保证体系，及时发现体系中的不足，并与承包商联系，尽量修补不足，不能够拖延工期，监理工程师应当保证修补后的质量管理体系是完整的，没有漏洞的，同时，在审查过程中，监理工程师还可以建立质量检验工作制度，并配合制定质量检验工作程序，严格把好事前技术报告审批关，审核承包商提交的施工组织设计和施工技术措施设计。
3.2 进度控制
在机电设备安装现场，监理人员必须根据之前签定的合同或者是相关规定，对施工的进度进行严格的审查，监督施工单位保质保量的完成任务，同时，监理工程师应当采取有效的监理措施，对进度进行实时动态的控制。安装单位应根据合同规定的内容和工期，编制安装总进度计划及安装进度网络图报监理部审批。
3.3 投资控制
施工阶段监理人员对工程投资控制主要工作内容包括：协助业主编制投资控制目标和分年度投资计划；审查承包商提交的资金流计划；按照合同规定进行现场计量和签认，严格审核承包商的月计量报告，签发工程款支付凭证，建立支付台账，及时与工程量报价单和批准的资金流计划进行对比，发现偏差立即分析原因并报告业主。
3.4 合同管理
在机电设备安装过程中，施工阶段必须严格按照合同进行，而监理工程师的职责具体的施工阶段就在于此，监理工程师对工程承包合同管理的主要内容包括：全面管理工程承包合同，对合同条款负责解释，对承包商选择的分包单位资格及分包项目进行审查提议，协助业主与设计单位签订设计文件和施工图供应协议。
3.5 安全管理
审批承包商的专职安全管理人员的资格，检查、督促承包商建立安全工作保障体系，制订各项规章制度，完善安全防范措施。定期召开安全例会，检查总结安全工作，参加重大安全事故调查，并协助业主审查有关单位提出的事故报告；开展安全宣传教育，加强现场各类人员的安全意识。
4 结语
综上所述，如何对建筑机电安安装工程的施工工序进行合理控制是保证机电工程安全运行的主要措施。监理工作的主要阶段体现在施工过程质量控制阶段，其中施工过程质量控制的重点是对工序质量控制。所以我们应根据有关建筑安装作业的操作规程、施工工艺规程，加强对机电工程施工工序质量有效控制，从而保证建筑机电设备的安全稳定运行和建筑使用安全。
参考文献：
第7篇：设备安装合同范文
关键词：机电设备安装；工程造价；有效控制；措施
1机电设备安装工程造价的主要内容
机电设备作为建设工程的一个组成部分，其造价由主材费用、安装费用等各项费用构成，安装费包括各种规费、管理费、利润、税金等，主材费用是用于购买整个工程所用到的主要材料设备所需的一切费用，安装费用是工程造价扣除主材费用后的费用。其中主要是主材费用，约占安装工程总造价的75%，是造价控制的重点。
专业上，机电安装工程可分为热力设备安装工程、管道安装工程、通风空调安装工程、消防安装工程、电气设备安装工程、弱电安装工程、机械设备安装工程、通迅设备及线路工程等等。其组成归纳起来大体都可分为设备、连接管线及用户终端配置三大部分，其中设备部分和终端配置部分控制的重点为设备的价格。为此，设备询价和设备的招标工作是控制的重点。由于管线部分发生的工程量较大，且其主材费用和安装费用所占的比例相差不大，所以，控制的重点除了主材费用以外，安装费用也是个不可忽略的控制对象。
2影响机电设备安装工程造价控制因素
2.1工程设计
在影响造价的各种可能因素中，设计占较大的比重。如果设计不合理，设备和材料选用不合理，则直接影响工程造价的控制。当前，各设计单位专业设计人员素质参差不齐，加之管理及用人制度诸多矛盾的影响，不仅影响建设工程的质量、造价、工期，而且影响设计单位的声誉和业主的收益。个别设计单位片面追求经济效益，赶时间、抢任务，设计质量差、深度浅、详图不全或相互矛盾、漏洞百出，依其无法准确计量工程量。此时，承包人往往站在自身角度有意或无意地多算或重复计算工程量，造成工程计价多估冒算，同时给施工过程中的变更埋下了伏笔。
2.2施工单位的影响
施工单位的施工质量与技术水平对安装工程的造价控制有重要影响。在目前的安装工程施工中，施工单位给工程造价带来不利影响主要体现在以下几个方面：（1）在工程合同订立时对于部分条款不加以规范化和细致化，为施工方在后续施工中预留下“漏洞”，使工程造价远高于工程的预算。（2）施工方在对工程进行预算、阶段性结算或者在工程完工后进行结算时，出于利益考虑将计算定额工程量的规则及子目套价故意加以曲解，充分利用定额中存在的活口获取自身利益。（3）取费的标准不按照相关规范进行，对工程等级的划分及施工方资质等级故意忽视，将低类进行高套，使工程造价增加。（4）目前对于安装工程材料的价格没有准确的定量，通常是按照市价执行，进入计价表前需建设单位进行价格的认定。在施工中，施工方有时会出于私利采用低质而高价的材料，不仅增加了工程造价，同时也掩埋下工程质量与安全隐患。
2.3建设单位在施工过程中修改、变更费用
施工过程中难免或多或少地发生一些设计变更及签证现象。如何处理即将发生或已发生的设计变更费用及签证费用，将会直接影响到安装工程造价。由于不少业主对工程概预算专业不甚精通，处理不妥就会增加工程造价成本。
3有效控制机电设备安装工程造价的措施
3.1提高机电设备安装设计的合理性与科学性
在项目的施工之前，要仔细研究设计图纸，将机电设备安装的各个环节的具体工作和影响因素都要纳入到考虑的范围之内，制定有效的安装项目的工程控制体系和原则，对安装的关键技术和难点问题在施工前就加以解决，避免出现实际操作与设计图纸的差异过大的情况，这样就可以大大降低返工的频率，从而不会影响到施工的进度，相对降低了成本的消耗。
3.2加强合同管理
施工合同以法律的形式明确了施工企业在工程承包中权利和义务。是施工企业进行项目经营的法律依据。合同管理是工程项目实施全过程控制工程造价的关键和有效手段，也是项目管理的重要保证。因此，要加强机电安装工程合同管理，实现其合同签订过程的程序化，规范化。①企业的决策层，执行层及合同管理人员都应树立合同意识，重视合同管理，掌握国家相关的法律法规，对施工合同的制定应认真把关；②结合企业实际情况，制定机电安装工程的管理办法和审核体制，加强企业内部的合同管理；③为了避免反索赔情况，现场施工人员要认真学习合同，明确合同规定的施工范围及甲乙双方的责任权利和义务。对于以工业项目机电安装工程应以安装单位为合同总包主体，因其对工艺流程和机电工程的要求最具权威性，许多工业项目就是因为非专业土建施工单位对施工图的要示不清，在实际施工中造成了不应有的错误影响了进度和质量导致造价的增加。同时要做好各专业分包单位的合同管理工作。
3.3制定合理的控制目标
开工前应充分阅读施工图纸、招标文件、施工合同，对合同中有“活口”的条款、针对各种内外部因素进行综台分析，找出投资控制的关键点，并准备对应的防范措施。
由于安装工程中管线布置较，难免会有“打架情况，因此必须做好施工图纸交底会审工作，向施工单位提出问题的合理性、经济性进行确定与控制。为了防止出现返工现象，造成不必要的资源浪费，若发现各专业间图纸出现矛盾，尽早向设计单位提出修改。
3.4加强机电安装工程造价信息化管理
针对当前机电安装工程造价信息化管理中存在的问题，造价管理部门要建立和健全相应的工作机制，紧紧围绕提高工程造价管理水平，以适应信息社会化要求为目的，从实际出发，突出重点，统筹规划。①通过建立各地建筑企业信用数据库，查询、记录、评价各企业的信息和形象；尽可能减少信息的不对称，增强信用信息的透明度，通过加强和完善信息披露制度，建立公开、公正、公平的竞争秩序；②以统一的标准和格式，合理开发和利用信息资源；开发各类工程的造价信息资源，培育信息需求市场，建立全方位的信息服务体系；③人力资源是管理工作的主体，是管理工作的关键要实现机电安装工程造价管理信息化，应采取多种方式，加强对信息化人才的培养，培养既懂信息技术、又懂机电安装工程造价业务的人才。
3.5加强现场签证责任制
①完善甲方驻工地代表与乙方代表对等的签证负责制，明确有关工作人员的责任、义务和权利。②甲、乙双方代表应提高责任感，认真对待现场签证工作，遇到问题双方协商，及时处理，及时签证。
3.6加强施工管理确保质量、进度的控制
保质保量，避免返工做好进度控制是施工管理中成本管理的第一要素。
4结语
综上所述，作为施工单位，追求利润最大化是永恒的动力；作为建设单位，尽量控制和减少工程造价是工程建设中的工作重点，而准确判断和识别造成安装工程造价超预算的因素。因此，在施工及预算的执行过程中，必须以批准的施工图预算作为标准，严格按合同的规定执行，按机电设备安装施工程序层层把关，力求实现预算造价。而对于整个项目机电设备安装工程造价控制而言，只有将每个环节、每个细节都时刻控制在制定的每个分项目标范围内，才能保证整个安装工程造价目标的实现。
参考文献：
第8篇：设备安装合同范文
原告：南通市工业设备安装公司。
被告：南通市工艺品进出口公司。
原告南通市工业设备安装公司（以下简称设备安装公司）的职工仲伟秋（女）与被告南通市工艺品进出口公司（以下简称工艺品公司）的职工张骏（男）原系夫妻。1990年，工艺品公司拟解决本公司职工张骏一家三口的住房问题，条件是设备安装公司必须提供一部分集资款（不享有房屋产权）。应仲伟秋的要求，设备安装公司以分房集资款的名义两次汇给工艺品公司人民币7000元。此后，工艺品公司将产权属自己的公房一套分配给张骏夫妇居住使用。1994年1月，仲伟秋起诉要求离婚，南通市崇川区人民法院经审理，认为该夫妻感情确已破裂，遂判决准予仲伟秋与张骏离婚。该院同时判决：婚生一子张启煊由张骏抚育，仲伟秋每月负担抚育费人民币80元至小孩独立生活止；夫妻关系存续期间共同租住的张骏单位的公房一套由张骏居住使用，张骏一次性贴补仲伟秋租房费用600元。一审判决后，双方均没有提出上诉，该判决已经发生法律效力。离婚后，仲伟秋以自己是无房户为理由，向设备安装公司提出申请，要求分配住房。设备安装公司则称公司内部分房条例有规定，凡已向配偶单位集资并在配偶单位分得住房的，不符合在本单位分房的条件。为解决仲伟秋住房的实际困难，设备安装公司多次与工艺品公司协商返还集资款事宜，未果。1995年5月，设备安装公司向南通市崇川区人民法院起诉，要求法院判令工艺品公司返还集资款7000元。
「审判
崇川区人民法院经审理后认为：原告设备安装公司曾根据被告工艺品公司要求付给被告单位分房集资款，以解决原、被告单位职工家庭的住房困难。现原告单位职工依法院判决不再享有产权属被告所有的房屋的使用权，故原告要求被告返还购房集资款的请求成立。1995年9月15日，该院依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第（四）项之规定，判决：
被告工艺品公司在本判决生效之日起五日内将购房集资款人民币7000元返还给原告设备安装公司。
判决后，工艺品公司不服，以设备安装公司给付住房集资款7000元之后，本单位已安排住房给张骏、仲伟秋夫妇居住，现设备安装公司职工不享有房屋使用权，非本单位行为所致，不同意返还集资款等为理由，向南通市中级人民法院提起上诉。
被上诉人设备安装公司答辩称：本单位向上诉人交集资款，系为了解决本单位职工的住房。现该职工既然不再享有该住房的使用权，上诉人就应返还该集资款。
南通市中级人民法院经审理后认为：上诉人工艺品公司在解决单位职工张骏的住房问题时，向张骏提出其妻仲伟秋所在单位即被上诉人设备安装公司必须适当集资，后被上诉人根据上诉人的要求，付给上诉人住房集资款7000元，上诉人即按承诺分配了住房一套给张骏夫妇居住使用，故上诉人、被上诉人的此民事行为业已完成。现被上诉人的职工仲伟秋不再享有该住房的居住权，并非上诉人毁约或其他行为所致，而系仲伟秋夫妇的婚变造成；上诉人与被上诉人间也并未对集资款的返还问题作过特别的约定，故被上诉人要求上诉人返还集资款的理由不能成立。据此，该院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项之规定，于1996年1月19日判决：
一、撤销崇川区人民法院一审民事判决；
二、驳回被上诉人设备安装公司的诉讼请求。
「评析
本案在审理中存在着两种意见。
第一种意见认为，集资款应该返还。理由是：设备安装公司支付集资款的目的，是为了解决本单位职工仲伟秋的住房，因而，仲伟秋在自己单位给付了集资款以后，就享有了其配偶单位分配的公房的使用权。现仲伟秋与其配偶离婚，依照法院生效判决不再享有该公房的使用权，根据权利义务相一致的原则，对方单位即工艺品公司有退还集资款的义务。
第二种意见认为，集资款不予返还。理由是：被上诉人支付给上诉人购房集资款，是一种赠与，双方建立的是合同关系（口头），只不过被上诉人与上诉人订立赠与合同时，约定了上诉人在接受赠与以后，必须承担分配公房一套给张骏、仲伟秋居住使用的义务。赠与合同是实践性合同，在合同订立后，双方当事人均按合同规定履行了义务，该合同即依法成立，对双方当事人产生法律约束力。现在，设备安装公司作为该赠与合同一方当事人提出反悔，是没有道理的，应当驳回其诉讼请求。
二审法院依第二种意见所作出的判决是正确的。审理本案的关键在于确定当事人双方建立的是何种民事法律关系以及该民事法律关系对当事人产生什么样的法律效力。在本案中，“分房集资款”是一个非规范性用语。所谓“集资”，实际上是设备安装公司向工艺品公司支付一定数额的金钱，用作工艺品公司购买房屋价款的一部分。由于双方约定，工艺品公司使用该款购买房屋以后，设备安装公司对所购房屋不享有相应的房屋产权；同时，双方当事人也没有一致的意思表示表明该款是为建立租赁关系而支付的房屋租金或建立其它民事法律关系而支付的款项。据此，本案中“集资”实际是一种赞助，其性质可以认定为赠与，设备安装公司与工艺品公司之间建立的是赠与合同关系。至于双方约定的工艺品公司须分配公房一套给张骏、仲伟秋夫妇居住使用，应视为双方建立赠与民事法律关系时为受赠方设定的负担，是合同的重要条款。所谓负担，是指法律行为生效以履行一定义务为前提。负担不同于附条件的民事法律行为中的条件。后者指将来发生的是一种事实，而不是义务。民事法律行为中的“条件”与民事法律行为中的义务的区别，在于条件不成就民事法律行为不成立，而行为人不履行义务，通常构成违约行为，不影响民事法律行为的成立。
赠与合同是实践性合同。本案中设备安装公司和工艺品公司就赠与（集资）作出一致的意思表示之后，双方又根据意思表示各自实施了一定的行为，工艺品公司分配了一套公房给张骏、仲伟秋夫妇居住使用，至此，赠与民事法律行为有效成立。民事法律行为一旦依法成立，即对双方当事人产生法律约束力，行为人非依法律或者取得对方同意不得擅自变更和解除。本案仲伟秋在取得被告单位的公房使用权后又丧失了该项权利，并非由于被告单位反悔将公房使用权收回，而是由于仲伟秋、张骏夫妇的婚变，经法院判决造成的。法院判决具有强制力，不以当事人双方或其它任何单位、个人的意志为转移。所以，被告单位对于仲伟秋失去公房的使用权没有过错，令其承担民事责任是没有道理的。
责任编辑按：单位公房有偿（集资等形式）分配给职工租赁居住使用，是住房制度改革中出现的新事物。本案这种夫妻双方不在同一单位，一方所在单位要求另一方所在单位给付集资款后，方可给该夫妻双方分配住房（使用权），又表现出特殊性。对此，并无明确的法律规定来规范这种行为。因此，在夫妻双方一旦离婚，并被法院判决由其中一方享有该住房的使用权情况下，另一方单位给付的集资款该不该退还，就成为一个法律空白，成为法院处理此类案件的难点。本案一、二审法院的判案结果虽各不相同，但对我们找出解决此类问题的正确方法，都是有益的。特别是二审以赠与关系来认定两单位之间的给付及收受集资款的关系性质，不失为一种有益的探讨，能给我们以启发。
再深入探讨一下，我们可以发现，在现行体制下，单位分配给其职工住房，是职工作为劳动者所享有的一种福利性待遇，而且这种福利待遇一般也应惠及其包括配偶、子女在内的家庭成员。同时，各单位基本上也执行同一种政策，即夫妻双方不在同一单位的，一方单位分房后，另一方所在单位即不再给该另一方分房。但是，在单位待分房人员较多，单位住房紧张情况下，为了解决住房困难和单位资金不足的问题，单位又往往采用集资购房、建房的办法，即让职工集资取得分配权的办法。这种有偿性的分配单位公有住房的办法，受到了普遍欢迎和推广。进而，单位将给职工的这种福利待遇仅看作是对本单位职工的，如果该职工的配偶不在本单位，要享有本单位的福利待遇的，就必须将其在所在单位的福利待遇利益转交给本单位，这就产生了本案这种情况。
第9篇：设备安装合同范文
关键词：机电设备；安装监理；监理工作
中图分类号： F407 文献标识码： A
一、机电设备安装工程常见的问题
1.螺栓螺母联接不紧或太紧
机电设备安装工程中一项重要的工作是装配，而装配是通过螺栓和螺母的联接实现的，在实际安装过程中经常出现两个极端：第一，是螺栓螺母联接太紧，缺乏必要的缓冲，在长期机械力和电磁力的作用下导致螺栓金属疲劳，出现滑丝现象，为设备使用埋下隐患；第二，是螺栓螺母联接不紧，造成整个装配松动，增大接触电阻，通电时螺栓螺母发热，接触面氧化，继续增大电阻的恶性循环，当温度过于高时，会直接烧毁联接，而发生短路停电等事故。
2.设备噪声振动大
近几年，国家对建筑环保的要求越来越高也越来越严格，公众的环保意识也随着国家的严要求而进一步提高，对于设备的噪音污染也越来越重视。由于机电设备涉及的品种、规格繁多，而且都以“动”为特征，这就极易造成振动和噪音污染。以设备机房为例，由于机房集中安装了各类机电设备如：冷动机组、加压水泵、空调机组、变压器以及暖通排水等动力设备，当这些设备运转时，由于需要很大的动力，且因为旋转的惯性力和偏心不平衡，就极易造成设备部件产生振动，并传递到底座、管道而产生噪音并通过空气进行传播，从而给人们的生活、工作、学习带来影响。
3.电气方面的问题
隔离开关安装出现问题或动、静触头的接触压力与面积不够而导致接触面发热氧化增加电阻，烧伤触头，发生事故；施工中未正确装配断路器灭弧罩与触头，在接触压力、同期性、分合闸速度等不达要求时，会造成触头过热，延长熄弧时间而导致绝缘介质分解，引发短路器爆炸事故；部分施工单位将零序电流互感器不按规定进行安装，安装在开关柜底板下面的支架上，更有施工人员直接将其捆绑在电缆上。
二、机电设备安装监理工作的具体内容
机电设备安装监理单位的基本职责是在业主委托授权范围内，通过合同管理和信息管理，以及协调工程建设相关方的关系，控制建设工程质量、造价和进度三大目标，即：“三控两管一协调”。
1.机电设备安装进场监理
设备进场后，专业监理工程师应会同业主、施工单位有关人员，对进场的设备、构配件及附属材料进行检查验收，并按合同约定或有关规定的比例采用平行检验或见证取样的方式进行抽检。未经验收的设备、配件、材料不得使用，验收不合格的应及时签发监理工程师通知单，书面通知采购方及时将货撤出现场。作为监理人员应重点对以下的项目进行检验：（1）交付安装的机电设备及附件必须符合设计要求，并附有出厂合格证明书及安装说明书等技术文件；（2）机电设备开箱时对照装箱单及图纸进行检查与清点；（3）核对机电设备的名称、类别、型号及规格；（4）检验机电设备外形尺寸及管口方位；检查随机技术资料及专用工具是否齐全；（5）检验设备内件及附件的规格、尺寸及数量。机电设备安装前应按设计图样或技术要求画定安装基准线及定位基准标记；对相互间有关联或衔接的设备，应按关联或衔接的要求确定共同的或各自的基准；安装前应对设备、附件及地脚螺栓进行检查不得损坏及锈蚀；要检查设备的方位标记，重心标记及吊挂点对不符合安装要求者，应予补充；对于有内件装配要求的机电设备，在安装前要检查设备内的基准线应与设备的轴线相垂直或平行，以保证内件安装的准确性。
2.进度控制
进行进度控制的过程中，监理工程师要采取合理有效的监理措施对工程的进度进行动态的控制。相关的安装单位要根据合同规定的具体内容和时间，进行工期科学的安排，保证相应的计划进度和安装的进度，经过监理管理部门的审批，施工的一切活动都要以施工进度计划为依据进行施工。进行机电设备安装进度控制的过程中，要保证设备安装的总进度、工程开工的具体事项等进行严格的审批和监理，保证对施工进度进行科学的协调。
（1）起重设备安装前应按下列要求进行检查：设备技术文件应齐全；按设备装箱清单检查设备、材料及附件的型号、规格和数量、且应符合设计和设备技术文件的要求，并应有出厂合格证书及必要的出厂试验记录；机、电设备应无变形、损伤和锈蚀，其中钢丝绳不得有锈蚀、损伤、打环、扭结、弯折、裂嘴和松散的现象。3.造价控制
进行工程造价监理的过程中，要从施工方案入手，对施工的组织设计进行优化，从计量项目的确认开始，对源头对工程的费用进行有效的控制。进行施工的过程中，要协助业主对分年度投资计划和投资控制目标进行编制，对承包商提供的资金流计划进行审查，对现场计量和签认事项要根据合同规定的内容进行，对承包商的月计量报告要进行审核，对工程款的支付凭证要进行签发，建立支付台账，对工程量价单和批准的资金流计划要进行及时的对比，一旦发生偏差对出现问题的原因要进行的发现，并及时告知业主，对变更项目和新增项目的单价要进行严格审查，对工程变更控制的造价要建立在业主授权的基础上，要保证施工方案、投资计划的不断优化，尽量的减少和避免索赔的费用措施。
4.质量控制
（2）当现场装配联轴器时，其端面间隙，径向位移和轴向倾斜应符合设备技术文件的规定。当无规定时，应符合GB50231―98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定。制动器应检查开闭是否灵活，制动应平稳可靠；起升机构的制动器应为额定负荷的1.25倍，有特殊要求的为1.4倍，在静载下应无打滑现象；运行机构的制动器，调整不应过松或过紧，以不发生溜车现象和冲击现象为宜。
（3）当通用桥式和门式起重机空载时，小车车轮踏面与轨道面之间的最大间隙，电动的不应大于小车基距或小车轨距的0.00167倍；手动的不应大于0.0025倍。轨道钢轨铺设前，应对钢轨的端面，直线度和扭曲进行检查，合格后方可铺设。吊装轨道前，应确保轨道安装基准线；轨道的安装基准线宜为吊车梁的定位轴线。轨道的实际中心线对吊车梁的实际中心线的位置偏差不应大于10mm；且不应大于吊车梁腹板厚度的一半。轨道的实际中心线对安装基准线的水平位置偏差，对于通用桥式起重机、通用门式起重机和装卸桥不应大于5mm；对于梁式悬挂起重机不应大于3mm。
5.信息管理与合同管理
按国家有关规定做好信息资料归档保存和合同管理工作，收集工程资料和监理档案并按有关档案管理或业主的要求进行整编，待工程竣工验收前或监理服务期结束退场前移交给业主；建立例会制度，整理好会议纪要；建立完善的各项报告制度，规范各种报告或报表格式为项目监理提供技术、管理方面的信息。
对于机电设备安装合同产生的争议，监理工程师应首先采用协商解决方式，协调建设单位与施工单位的关系。协商不成时，才由合同当事人申请调解，甚至申请仲裁或诉讼。
6、协调工程各方关系
机电设备安装监理目标的实现，需要监理工程师扎实的专业知识和对工程监理程序的有效执行。同时，监理工程师还需要有较强的组织协调能力。通过组织协调项目监理机构内部关系、监理单位与业主关系、监理单位与施工单位关系，才能够使各方主体有机配合、协同一致，促进机电设备安装监理目标的实现。
三、机电安装监理工作的规范要点
1.规范市场行为，完善法律法规建设
目前在我国，存在地方政府、各部门制定了带有行业垄断内容和地方封锁的规章制度，对招投标中的各种问题进行规避，面对这种情况，政府要相应的对各项法律法规进行完善、对规定政策进行补充，只有不断完善建立的法律法规体系，对监理的职能进行明确，不断加强监理工作的管理，对管理体系的作用进行明确规范，对监理工程师和监理企业的信用体系要不断加强建设，营造合理公平的政策、法律环境，这样可以保证监理行业的持续健康发展。
2.加强机电设备安装监理队伍建设
进行监理人才的选用时，要对监理工程师的职业资格证进行核实，坚持持证上岗，不能进行工程师的挂靠，相关部门要提供学习的机会，保证愿意成为机电设备安装监理的工作人员能够得到及时有效的培训和执业资格证书的考取，要给予他们一定的机会进行专业知识的学习和管理经验的积累，对监理的队伍要及时的进行更新，保证监理队伍整体素质的不断提升，对无法胜任监理工作的人员，要进行替换，保证监理人员身心健康，保证监理工作的顺利开展。
3.对已有机电设备安装监理进行管理
进行监理工作完善的过程中，对企业文化要进行建设和加强，保证在监理服务的全过程中，企业文化和精神的不断渗透，对员工的生活和工作要及时的关心，对员工的企业意识要不断强化，坚定监理人员工作的决心。要树立员工从事此项工作的责任感和荣誉感，提高他们的认识，保证他们对监理事业发展前景充满信心，员工要爱岗敬业，认识到监理工作对国家建设事业的贡献，努力工作，为业主提供优质良好的服务，要针对企业的实际情况，建立激励机制的分配制度，采取有效的薪酬策略，这样对员工的积极性能够有效的调动，保证形成工作骨干的核心区，不断发展壮大监理事业。
综上所述，机电设备的正确安装关系到安装完成后机电设备能否正常运行，对于机电安装监理应当对机电进场以及安装过程都采取严格的质量控制。在机电安装前以及安装过程，监理人员依据安装过程中存在的问题，采取相应的措施，保证监理工作的顺利开展，同时为同类工程提供指导。
参考文献：
[1]贾志勇,符建坤.建筑工程中机电设备安装的监理工作程序[J].建设监理,2003,01:29.
