设计施工合同精选(九篇)

前言：一篇好文章的诞生，需要你不断地搜集资料、整理思路，本站小编为你收集了丰富的设计施工合同主题范文，仅供参考，欢迎阅读并收藏。

第1篇：设计施工合同范文

乙方：

甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将_______环境景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。

第一条　工程名称：

第二条　工程范围和内容

工程范围：按甲方批准的施工图为准。

工程内容包括：硬景（硬质铺地、园林小品等）、软景（乔木、灌木及草坪等）、水体、景观照明等。

第三条　设计周期

本合同签订以后于______年______月______日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、，以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。

第四条　设计价款及支付方式

该项目乙方按______万元（大写：______元正）人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方______万元（大写：______元正）人民币的设计定金，乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后，甲方支付乙方剩余设计尾款即______元（大写：______元正）人民币。

第五条　施工工期

开工日期：以甲方批准的施工报告为准（开工时间最迟不超过______年______月______日）。

竣工日期：在有施工场地的条件下，工期为______天。

因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因（如下大雨等）所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延 。

第六条　取费原则

1、 本工程执行四川省建设工程造价管理总站发行的______定额：sgd1-XX至sgd7-XX，收费级别按四类工程二级档。

2、 苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定，乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等，大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果，并经价格确认。甲方对照验收，数量按实收方结算。

乙方应严格按照施工图进行施工，如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。

3、　施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失，经双方核实后协商解决。

第七条　工程施工价款及支付方式

1、　本工程总造价暂定为　 万元（大写：　）人民币，实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。

2、 本合同备料款为合同总价的______%，其中______%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后，甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余______%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方汇同乙方直接支付给材料及苗木供应商，不足部分亦由甲方增补。

3、　乙方每月25号上报已完成的工程产值，甲方______日内审核并拨付乙方完成量的80%的工程进度款。

4、　工程竣工经甲方验收合格后，双方于______日内办理完成决算，甲方扣除工程总价的10%的质保金，将剩余工程款支付给乙方。

5、 本工程质保金为工程总造价的______%，在相应项目质保期满后，如未出现质量问题，甲方于2日内付清全部尾款，质保金不计利息。

第八条　材料供应

该工程所有材料原则上由乙方采购，甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方，按设计要求双方进行封样，作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后，认为个别材料、设备或植物高于市场价，可提出要求，如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回，可书面通知甲方组织供应。

第九条　工程质量及质保期

1、由于景观工程的特殊性，为确保美观、经济和适用，经甲方认可后，乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整，所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。

2、乙方在施工中应加强质量管理，建立有效的质量控制和检查制度，积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督，若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格，乙方应在期限内进行修补或返工，其损失由乙方自行负担。

3、质保期：质保范围为乙方施工的全部工程，土建、装饰、水电安装一年、草坪养护______个月、灌木养护半年、乔木保活一年。

4、苗木在质保期内由乙方保活，若出现死亡，乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间，逾期甲方有权另行安排，费用在质保金中扣除。

第十条　双方协作事项

1、乙方应严格按照施工图进行施工，适用国家现行的该行业各项施工验收规范，若施工中发现问题应及时与甲方协商，双方及时处理。

2、甲方现场负责人　 ，乙方现场负责人，负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。

第十一条　甲方职责及义务

1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方，并做好现场签证工作。

2、对乙方报送的材料样品，______小时之内进行认质认价。

3、 对隐蔽工程______小时之内进行验收。

4、 甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料，指定临设位置及负责现场三通一平工作。提供施工用的水源和电源，乙方按规定承担相应费用。

5、 接到乙方交工验收通知后，甲方应于______日内组织有关部门进行交工验收工作，验收合格后，办好验收手续。

乙方职责及义务：

1、乙方应认真保质、保量、准时完成工程。

2、乙方应对工程进度采取措施，发现影响工程进度因素在______小时内报甲方。

3、对已完工程在甲方验收前，应做好保护工作。

4、乙方不得将工程转包其他施工单位，一经发现甲方有权要求乙方整改，乙方经整改仍达不到要求，甲方有权解除合同，并由乙方承担责任。

5、在施工过程中乙方应文明施工，做好安全防范，因乙方原因造成安全事故由乙方负责，若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求，甲方有权要求乙方进行整改，若整改后仍达不到要求，甲方有权解除合同。

6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。

竣工验收：

工程具备竣工条件后，乙方向甲方提交竣工报告；竣工验收合格后______日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸一式两套。

结算办法：

1、本合同价款为暂定价。

2、结算范围包含施工图及设计变更所列的硬景、软景、小品、水电等全部内容以及甲、乙双方认可的图纸会审纪要、设计变更、现场签证、隐蔽纪录等。

第十二条　违约责任

1、如果甲方未按期拨付工程进度款超过______日，乙方有权暂缓施工，施工工期顺延。甲方每逾期一天付款按合同总造价支付乙方同期银行利率的违约金。

2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工，每逾期一天，按合同总造价支付甲方同期银行利率的违约金。

第十三条　本合同未尽事宜，甲、乙双方协商订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。

第十四条　本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工并结清工程款后，本合同自行失效。

第十五条　本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

发　包　人：（章）承　包　人：（章）

法定代表人：　法定代表人：

委托人：　委托人：

电　话：　电　话：

传　真：　传　真：

地　址：　地　址：

开 户 银 行： 开 户 银 行：

账　号：　账　 号：

邮 政 编 码： 邮 政 编 码：

第2篇：设计施工合同范文

关键词：合同管理；普遍特性；建设施工合同；自有特性；风险控制

中图分类号：TU74 文献标识码：A 文章编号：

建筑施工合同是合同大家族中的重要成员，它既具有合同的一般特点，又具备自身的独有特性。目前而言，由于我国建筑行业起步晚、发展历程段短的事实制约，建筑施工合同的管理水平还普遍较低。深入了解合同的本质属性，尤其清晰地把握建筑施工合同不同于其他经合同的自有特性，有助于提高我们对建筑施工合同的管理，从而强化对施工合同风险的控制。

一、合同的普遍特性

（一）真实意思表达

合同是当事人双方在法律允许的正当范围内，为完成某件事情或实现某个目标而达成合作意愿，并按照各方相应承诺付诸行动的一系列行为活动。合同存在（或成立）与否，首先就是真实意思表达问题，即合同双方有没有达成一致的一致的意愿。合同当事人双方的真实意思表达是建立在双方平等、自愿的基础上的，而且双方意思的真实性包括两个方面：一是合同要约方（即甲方），不掩盖隐瞒合同的真实目的、完成合同的执行内容、履行合同的必备条件、与合同相关的实际状况等信息；二是合同承诺方（即乙方），承认要约方的合同内容，并能通过自己的行为使合同内容得到实现，达到要约方的预期效果。

通常而言，甲方的真实意思表达比较集中体现的，就是招标公告、招标文件和合同文本，而乙方真实意思表达的集中表现则在于投标文件和合同文本的签署。当甲乙双方在合同文本上正式签字的时刻，就完成了合同双方“真实意思表达”在法律上的确认，从而受到法律的保护。

（二）权利责任对等

在社会生活当中，权利和责任原本就是一对孪生共同体，是一枚硬币的两面，永远不能分割的。合同条款中必然包含权利和责任的相关约定，这是“权利责任对等”的重要体现和基本保障。除了像赠与合同那样的合同一方免除对合同另一方的责任追究的以外，这个权利和责任既有甲方的部分，也有乙方的部分。

权利和责任的准确划分，是有效保证合同切实履行的过程中合同双方所必需享有和承担的。合同双方中任何一方的权利过当或责任规避，都会对合同的履行带来干扰，甚至导致合同的流产。所以，只有权利没有责任或只有责任没有权利的合同当事人是不存在的。

二、建筑施工合同的自有特性

建筑施工合同的自有特性，是依据建筑施工项目的特点而产生的。

（一）标的物的独特性

建筑施工项目具有工程实物性、技术规范性、质量安全性、功能使用性等一系列指标要求，具体表现为：

有一定的工作范围、建设规模和工程要求；

受地区分布、地质水文特征、场地条件等环境因素制约；

需要借助特定的工程技术手段，符合一定的安全质量目标，并达到预期的使用功能；

耗费人力、材料、机械等各种资源，同时有资金、时间方面的要求；

按照特定工序、特定规范作业，并接受监督，甚至受到国家相关法律法规及规章制度的保护和制约；

具有很强的系统性和分工协作性。

建筑施工合同以施工项目作为标的物，必须以工程项目的特征属性作为自身的组成内容，具有其他类型合同的不可比拟性和无可替代性。

（二）系统性和组织性

建筑施工合同涉及到工程项目参与各方的内容。建筑施工项目各参与方构成了施工合同的主体。主体之间的关系，如项目施工内容的总承包、专业分包和劳务分包、物资材料的采购与检验检测、机械设备的租赁和购置、工程人员的招聘与管理、工程进度的计量与结算等等都构成施工合同的实体内容。

从项目整体而言，施工合同依据施工项目特点而展开，为向施工管理服务，其自身因为工程项目的系统性而形成独特的内在自我体系；就单个施工合同而言，项目参与各方由于合同内容约定而产生联系，成为项目整体中不可分割的组成部分。

项目参与方之间依靠合同作为纽带，建立起组织关系，同时也以合同作为分配工作、划分责权利关系的依据，而且项目各参与方之间在项目运行管理过程中的协调页主要通过合同来实现。

（三）时限和周期性

任何工程项目都具有典型的一次性特点，即项目施工不可重复。主要表现为，建筑施工项目从策划、批准、设计和计划、施工、运行到结束的自有生命周期性；这种特性具有内在的逻辑性和规律性，不能随意缩短或变更。同时，建筑施工项目还要求必须在某段特定的时间内施工完成。

由于建设施工项目的运行周期比较长，这段时间内的自然气象变化、市场价格浮动、劳动力供给水平、金融融资状况、国家政策及法律法规动向、社会政治发展态势等因素，都会对项目施工产生不可忽略的影响，是施工项目风险产生的重要方面。

建筑施工合同风险控制的几个方面

（一）言辞准确恰当

理由有三条：一、建筑施工合同文本是以字词句为载体的要式文件，言辞准确是对文本性文件的最基本要求；二、建筑施工项目是工程技术性生产活动，其中包含丰富的工程术语和专用技术符号，其施工作业的流程、工序、做法都具有很强的科学性和规范性，必须采用准确、恰当、规范的言辞予以表达；三、避免不必要的误解。

合同文本的解读，因为文本自身词句的模棱两可、含糊笼统，而造成合同双方理解立场的分离、对立，是合同的重大风险之一。所以，施工合同在签订之前，应当仔细识读合同全文，对合同中文辞表达失误、失真、界定不明的地方予以提出，重新确认。把握合同言辞的准确性，是有力保证合同双方真实意思表达的有效途径，更是从根本上遏制和同风险产生的源头。建设施工合同拟定时，在文字方面应注意以下几点：

尽量使用专业术语和法律术语，使合同文本更为专业化；

准确描述工程项目的内容特征，做好经济要求和技术要求的结合统一；

划分双方违约情节并制定违约措施。

（二）权利责任明晰

合同作为法律的延伸，是合同双方就合同内容达成共识的小范围适用性法律文件，同样也遵循“法无明文规定不为罪”的原则，即合同文本中没有说明的权利责任，只要不触犯法律或损害第三人利益，一般都不会得到主张。针对这种“权利责任必须合同约定”的先天不足，也只有通过明确列举合同双方的权利责任才能弥补和完善。

实践表明，合同条款条理清晰、条目精细、责任分化明确的，对工程项目风险管理能起到很好的防范作用和制约效果。相反，条款内容空泛、权力责任含糊、文辞空洞的合同，往往会留下漏洞和盲区，在工程项目施工过程中容易出现承诺方规避责任、要约方主张权利，致使双方争端分歧不止的僵持局面。

合同文件要做到权利责任明晰，需注意以下几点：

明确双方权利责任的范围和权利责任产生的依据性文件；

将法律法规中尚未规定而实际生产中已经约定俗成或工程惯例中发生且与本醒目工程相关联的做法、工序要求写入合同条款，使其文字化；

将双方约定的特定事项列入条款；

明确双方违约的责任内容以及处罚、补救措施。

（三）全程跟踪管理

所有的风险，从产生、调控、转移或消灭都是动态的过程。建筑施工合同的风险控制，贯穿于建筑施工项目的全过程阶段。项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论，同样也适用于建设项目施工合同风险管理。其原理就是：在工程项目运行过程中，定期及时地搜集工程项目相关数据，并通过实际数据与计划目标的比较判断是否产生偏差，如果产生偏差就及时采取相应措施进行纠偏，从而使工程项目进展态势持续保持。搜集数据——实际与计划比较——判断偏差——采取措施纠偏这一路径，是项目管理中的常态思维和控制主线。

建设项目施工合同是确保施工项目按照既定目标有序进展的理想性和控制性文件的重要组成部分。建设项目施工合同风险的产生，除去合同文本的自身缺陷以外，会伴随在项目施工进度、质量、安全等方面的各个环节中纰漏的出现而相应出现。因此，其调控和转移也只能通过全程跟踪管理的方式、及时采取有效的纠偏措施才能实现。主要包括：

1、组织措施：确定任务分工和职能分工、调整工作流程和项目人员组成，尤其是针对专业分包和劳务分包；

2、管理措施：提升管理方法和手段（如加强信息化管理，及时掌控项目动态，提高决策、调控、预防能力）、转换管理意识观念（如重视合同管理、强化综合性人才管理等等）；

3、经济措施：采取辅的经济奖励手段和约制手段；

4、技术措施：改进施工方法、提高技术交底的质量和信息执行力度；

5、法律措施：采取合理的法律途径有效杜绝违法行为、有效规避法律责任、预防和制止违约行为、挽救和争取违约损失。

结语

第3篇：设计施工合同范文

[关键词]：施工合同作用 法律问题 管理措施

中图分类号：TU71文献标识码： A

建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。主要作用是承包人据此进行工程建设施工，发包人支付价款，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。工程建设合同一般采用书面形式，是维护双方当事人合法权益最直接依据。因此，施工企业应重视施工合同在施工企业管理中发挥的重要作用，深入研究施工合同在签订和管理过程中的法律问题，采取有力措施，提高企业合同管理水平，确保企业的合法权益。

1建设工程施工合同的作用

1.1合同是工程施工的依据。施工单位要按合同的约定编制报送施工组织设计、进度计划、资金使用以及竣工结算等各类报表，同时要依据合同约定购买工程材料、设备等，保证工程的质量、安全和施工进度。

1.2合同是工程索赔的依据。合同索赔主要包括三个方面：一是由于业主违约引起，主要指业主未按合同约定完成应该完成的工作以及未能按时拨付预付款、工程款、拖延图纸审批以及未按时对承包方提出变更、索赔的答复等；二是由于工程本身变更引起，如工程量的变化、材料价格变化、现场签证等；三是由于施工条件和环境变化等原因引起，不能进行施工作业。因此，在签订合同时务必明确上述三个方面的约定，防止合同履行过程中发生争议。

1.3合同能够有效转移企业风险。《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201）中有违约、索赔、争议、保险、担保等条款，如将这些内容纳入合同条款，就可将业主违约、工程变更以及自身在施工中发生的一些意外伤害等方面的风险向业主或第三方转移，使可能发生的经济损失降低到最低限度。

2施工合同签订过程中应注意的法律问题

2.1合同内容的严谨性和合法性

2.1.1确保合同措辞的严谨性。目前签订建设工程施工合同普遍采用建设部和国家工商总局《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201），有的使用业主与承揽方协商起草的其它合同文件。如果使用由业主与承揽方协商起草的合同文本，应对关键词和关键语句含义要表达清楚，避免在理解合同条款时产生歧义。

2.2.2确保签订合同的合法性。合同的主要条款规定了双方的权利和义务，反映了当事人的诉求，工程合同价款中履行方式、违约责任等必须符合法律规定的要求。关系到有关双方权利和义务等各项条款，在订立合同时应考虑全面、细致，避免产生责任不清问题。

2.2审查发包人和分包人的资质和履约能力以及信用情况

施工单位在签订施工合同时，对发包人和分包人主体资格的审查是签约的一项重要的工作。在订立合同时，应先审查建设单位是否依法取得企业法人营业执照、是否取得相应的经营资格、是否有政府对项目的批准文件、招标计划是否得到批复、签约代表人是否得到授权等，同时还应了解发包方的履约能力和信用情况。同时，对分包方的资质进行严格审查，防止分包单位不履行、没有能力履行或不当履行合同给施工总包单位造成经济损失。

2.3施工合同主要条款需要注意的几个问题

2.3.1合同当事人的名称（或姓名）、住所（注意住所地和注册地是否一致，如不一致的应注明）、法定代表人（人）、电话、传真、邮箱地址等联系方式应详细明确。当事人的姓名或者名称一定要用全称并保证准确。如授权人签订合同，应要求对方提供由合同法定代表人签署的授权委托书，避免以后造成纠纷不认账的情形。

2.3.2对工期的约定。实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期未明确界定而产生。开工日期有“破土之日”、“验线之日”或“合同签订之日”之说;竣工日期有“验收合格之日”、“交付使用之日”、“申请验收之日”之说。无论采用那种说法，均应在合同中予以明确约定，并按规定办理开工竣工手续。对中间交工的工程也应按上述方法作出约定。

2.3.3对工程质量的约定。根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）的规定，竣工验收由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。因此，合同中应明确约定参加验收的单位、人员、采用的验收标准、验收程序、须签署的文件以及产生质量争议的处理办法等。

2.3.4对工程造价的约定。施工合同中，工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所区别，无论采用何种方式进行结算，需双方根据具体情况进行协商，并在合同中明确约定。对于工程款（包括预付款、工程进度款、竣工结算款、保修扣留金等）的拨付，需根据付款内容由双方当事人约定。如果是单价合同，应注明单价和总价，如在履行合同过程中，单价或总价发生变化的，必须明确变化的计算依据或计算方法。在签订合同时，需注明工程价款支付方式及支付时间，保证施工企业能以最快的方式回收资金，保障工程项目资金投入，实现企业利润最大化。工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议。由于大部分工程项目在施工过程中不可能避免发生设计变更、现场签证和材料差价等问题，所以难以做到“一次性包死，不作调整”。因此，合同中必须对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场签证、材料价格的签发确认做出明确的约定，为竣工结算的顺利进行提供依据。

2.3.5违约责任。在合同内中应明确约定违约行为情形、如何计算违约金、怎么计算损失额以及违约达到怎样的情形另一方可以解除合同等。

2.3.6解决争议的方法。在洽谈合同时，双方当事人应约定解决纠纷的方式。首先，要明确约定是通过法院还是通过仲裁解决纠纷（只能二选一），其次，如果约定通过法院解决纠纷，应明确通过那方的法院解决，目前我国法律只允许选择合同当事人一方法院、合同履行地或合同签订地法院管辖，不允许选择级别管辖。

2.3.7当事人其他约定。除了履行合同中约定的义务和法定义务外，双方还必须履行合同的附随义务，比如声明保密、声明真实等。

3施工合同管理措施

为加强合同管理，保证合同的全面履行，维护企业自身的合法权益，提高经济效益，笔者认为应做好以下几个方面的工作：

3.1强化合同意识，谨慎签订合同。应加强合同管理教育，建立全员合同管理培训机制。合同管理教育的内容要适应国家法律及相关知识完善和发展的需要，通过教育，使企业各个层次人员都能牢固树立法治观念和合同意识，营造良好的依法管理企业氛围。

3.2建立有效的合同管理体系。施工企业必须在深入研究自身管理现状基础上，结合施工企业合同管理的特点，有针对性地建立起符合本企业实际情况和要求的合同管理体系，理顺信息传递渠道，适应施工合同动态管理、过程管理、风险管理的需要。

3.3设置合同管理机构和配备专业人员。施工合同的管理必须注重专门化、协调化和信息化。要在施工企业内设专门的合同管理机构统一管理和保存合同，配备专门的专业人员具体负责合同管理工作，强化合同管理过程中企业内各部门之间的分工、协调与合作。

3.4建立健全合同管理制度。施工企业必须建立一整套完善的合同管理制度，主要完善合同内部会审制度、审查批准制度、合同用印制度、检查和奖励制度、统计考核制度、合同管理评估制度、合同管理目标制度以及合同管理质量责任制度等。

3.5实施合同信息化管理。《合同法》对电子、传真、数据交换等新型合同订立确认做了原则性的规定，应当大力推行合同管理的计算机信息系统，建立文档编码及检索系统，建立文档的收集、处理制度以及行文、传达、确认等制度。

参考文献:

[1]丁士昭.建设工程法律法规选编(第三版).中国建筑工业出版社。

[2]梁泠曦.谨慎签订合同避免企业风险[J].中国安防，2010，(5)。

[3]建设部 国家工商总局《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201）。

第4篇：设计施工合同范文

关键词 海外工程；施工砼配合比设计及应用

中图分类号 TU755 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-（2013）012-0028-02

1 项目概况

康斯坦丁大学城项目位于阿尔及利亚康斯坦丁省城以北的新城区，由康斯坦丁省住房和公共设施局投资，建筑面积82×104m2，工程合同暂估价25亿人民币，合同总工期28个月，于2010年4月9日竣工。

针对该项目单项工程多，体量大的特点，将该项目划分七个标段，分由七个项目部共同施工；设计各单项工程均为多层钢筋砼框架结构（最高为6层），钢筋砼带型基础，基础、结构砼均按每立方砼水泥用量350kg，且砼28天的标养试件试压强度值270kg/cm2（当地国试件是圆柱体）；若各项目部自行拌制浇筑砼，将严重影响砼质量及成本控制；为此，集中设置砼搅拌站，各项目地块砼均由搅拌站统一配料搅拌供应。

2 砼原材料当地国的资源及实验室提供砼配比情况

1）当地砼原材料情况：水泥：主要来源附近康斯坦丁省水泥厂生产供应的计划指标42.5级硅酸盐水泥，基本能满足要求；石子：从当地采石场采购碎石，规格有3-8mm、5-15mm、15-25mm及25mm以上级别等，货源较丰富质量较好；砂子：当地临边无货源，从500km外阿尔及尔取水洗砂，或更远撒哈拉沙漠取砂，成本费用较高且供应数量不足，含泥土等杂质较多，不能满足现场要求；石粉：当地附近采石场生产的石粉量较大，货源丰富，可替代砂子作砼细骨料；但远不如砂子生产砼的质量稳定。

2）项目施工合同对砼原材料及强度要求：水泥：硅酸盐强度等级不低于32.5级；砂子：0-5mm粒径颗粒连续级配；碎石：5-15mm及15-25mm粒径连续级配；拌合水：无污染的水或饮用水；砼实体的强度值要求270kg/cm2；由随机制作16×32圆柱体试块，28天标准养护试压强度判定。

3）当地实验室及质量监管部门对砼原材料质量要求：水泥：使用当地水泥厂生产强度等级42.5的硅酸盐水泥；石子：当地采石场生产3-8mm、8-15mm及15-25mm连续级配无杂质的石子；石粉：当地货源较丰富， 是替代砂子的唯一的选择，要选择粒径0-5mm、纯净度ES≥65才是合格的（石粉当地国划分的质量标准：纯粘土：ES=0；完全纯净的石粉：ES=94-95；ES≥80：好骨料； 75≤ES

4）当地实验室提供砼配合比：根据搅拌站不同时期备用原材料检验情况，当地实验室相应提供砼配合比分别是 （按重量计量）：

①原材料规格质量：42.5级硅酸盐水泥；8-15mm、15-25mm连续级配的石子；纯净度ES=69%的石粉；每立方砼配比：水泥：石粉：石子：水 =350：649：（568+662）：180，该配比水灰比0.51，砂率35%；

②原材料规格质量：42.5级硅酸盐水泥，8-15mm、15-25mm连续级配的石子，纯净度ES=74%的石粉；每立方砼配比：水泥：石粉：石子：水 =375：633：（599+581）：175，该配比水灰比0.47，砂率35%。

按实验室提供配合比均进行试配发现如下问题：①提供A和B配合比配制砼较干硬，加之石粉替代砂子，砼的粘聚性和保水性较差，流动性较小；②在B配合比原材料质量较A配合比原材料质量好情况下（B石粉纯洁度ES=74%高于A石粉ES=69%），B配合比较A水灰比小，不合理；③按此配合比制作砼标准试件，28天试压强度值较低170-240kg/cm2；可见实验室提供的砼配比砼强度值偏低，可操作性较差，只能重新配置设计砼配合比。

3 依据我国JGJ55-2000结合当地国情况试配设计砼基准配合比

本项目工程的砼设计强度【当地国执行法国标准，是按￠16cm×32cm（h）圆柱体制作标准试件】270kg/cm2，折合成边长20cm立方体试件试压值350kg/cm2；当地国质监部门考核检验该圆柱体试件强度值≥200kg/cm2【折合成标准立方体试件强度等级C25】为合格。

为便于结合我国JGJ55-2000规程设计配制砼配合比，依据当地圆柱体标准试件设计强度值进行计算；设计强度值取fcu.k=27MPa 。

3.1 砼技术指标及所用材料

1）技术指标：①砼配制强度fcu.o=27+1.645σ=35.23Mpa；②砼拌合物坍落度75-90mm

2）所用原材料：①水泥使用强度等级42.5硅酸。②粗骨料碎石最大粒径Dm=30mm。③细骨料石粉纯洁度ES≥65%粗细骨料的质量符合规范及当地质量标准，含水状态以干燥状为基准。

3.2 初步配合比计算

1）确定砼配制强度。根据统计资料，取σ=5pa fcu.o= fcu.k+1.645σ=35.23Mpa

2）计算水灰比。按强度要求计算水灰比：①硅酸盐水泥42.5级无实际强度统计数据，取其强度等级值：fce=42.5 Mpa。②计算水灰比 已知砼配制强度fcu.o =35.23 Mpa fce=42.5mpa 取αa =0.46 αb =0.07 由公式W/C=αa*fce/（fcu，o+αa*αb*fce） 得 W/C=0.54

3）选定单位用水量。坍落度要求75-90mm，碎石最大粒径30mm，查LGJ55-2000表Wo=205kg/m3。

4）计算单位用灰量。①已知单位用水量：Wo=205kg/m3，W/C=0.54故Co=380kg/m3。②按耐久性校核单位用灰量380>280 符合要求 所以采用单位用灰量：380kg/m3。

5）选定砂率。查JGJ55-2000表4.0.2，砂率选用：31%。

6）计算砂石用量。采用重量法 Mco=380kg Mwo=205kg 假定拌和物表观密度：2400kg/m3。

Mco+Mwo+Mgo+Mso=2400 解得：Mso=563kg Mgo=1253kg

Mso/（Mso+Mgo）×100%=31% 按重量法计算初步配合比

Mco：Mso：Mgo：Mwo：=380：563：1253：205

即配合比为：1：1.48：3.3：0.54

3.3 调整工作性，提出基准配合比

计算初步配合比拌合0.02m3，砼材料用量：水泥：380×0.02=7.6kg。水：205×0.02=4.1kg。砂：563×0.02=11.26kg 石子：1253×0.02=25.06kg。经测定其坍落度为8.2cm，满足和易性要求；测得砼拌合物表观密度2411kg/m3，与计算值之差不超过2%，不需调整。

3.4 配合比调整

根据以上计算水灰比调整水灰比0.57。沙率选用31%。按以上方法计算各材料用量：Mco=380kg/m3，W/C=0.57 故Mwo=216kg/m3。

采用重量法 Mco=380kg Mwo=216kg假定拌和物表观密度：2400kg/m3，砂率：31%。

Mco+Mwo+Mgo+Mso=2400

Mso/（Mso+Mgo）×100%=31% 解得：Mso=559kg Mgo=1245kg

按重量法计算配合比Mco：Mso：Mgo：Mwo：=380：559：1245：216即配合比为：1：1.47：3.28：0.57

试拌混凝土，测定其坍落度为8.9cm，满足和易性，其表观密度为2388kg/m3，

3.5 配合比确定

按以上二个水灰比制作试块测其28天强度值如下：

当W/C=0.54时28天强度为29.2mpa 当W/C=0.57时28天强度为27.6mpa

根据试验结果确定采用1：1.48：3.3：0.54作砼基准配合比，同时配制不同季节相关月份砼配合比供康大项目浇捣砼使用。试配砼得出的结论：非泵送砼在原材料合格的基础上，水泥用量不少于380kg/m3，水灰比不超过0.54，砂率控制在31%以内，砼的强度合格且稳定。

4 在常用砼配合比的基础上配制设计泵送砼的配合比

项目工程点多面广，平均每天现场有500m3多砼需浇捣，非泵送每天最多浇捣砼150m3，远不能满足现场要求，需采用泵送砼才能满足要求；当地国无泵送砼成熟配合比的经验，也无法提供泵送砼配合比，只能自行配置设计。

泵送砼属流动性砼，砼塌落度10-18cm，考虑当地石粉替代砂子的不利于泵送因素，按砼塌落度12-15cm进行设计；依JGJ55-2000规程表4.0.1-2结合当地情况，用水量取wo=216kg/m3，W/C=0.54 故Co=400kg/m3 Mco=400kg Mwo=214kg 砂率：34%。

按以上设计原理结合试配得出每立方米泵送砼配合比：水泥：石粉：碎石：水=400：612：1204：216 即泵送砼基准配合比为：1：1.53：3.01：0.54同时也配置设计不同季节相关月份的泵送砼配合比。试配砼得出结论：当地泵送砼在原材料合格的基础上，水泥用量不少于400kg/m3，水灰比在0.54左右，砂率不超过38%，砼的强度能保证且较稳定。

5 根据当地特点，在温度较高的季节掺用外加剂，确保泵送砼可泵送性能

在常温下，以上设计泵送砼的配合比是能满足要求的，但在气温较高的季节，水分散失较快造成砼流动性较差，经常出现砼堵住泵送管道，影响砼浇捣正常施工；为此必须考虑掺对砼有缓凝减水作用的外加剂；依据当地实验室提供掺用进口BV40外加剂进行试配设计，果然能配制可泵性较好的砼；根据试验结果确定泵送砼掺外加剂基准配合比为：水泥：石粉：碎石：水：外加剂=400：669：1065：222：2= 1：1.67：2.66：0.56：0.005，同时配制设计多组掺该外加剂泵送砼的配合比，供温度较高季节的相关月份使用；试验得出结论：掺用水泥用量0.5%BV40的外加剂，砼缓凝时间能保证泵送效果最佳，砼的强度较未掺外加剂提高6%以上。

第5篇：设计施工合同范文

关键词：建设工程；合同管理；问题；措施

中图分类号：TL372文献标识码： A

引言

当前市场经济条件下，建筑业发生了深刻变化，国家宏观调控、市场竞争形成价格的工程量清单计价，政府由过去的主导地位变为现在的宏观调控，职能逐步发生了转变。合理、规范的工程合同，有利于分摊承、发包双方的责任风险，有利于市场经济的有序、平等竞争。然而，由于我国建筑市场发育尚不完善，相关的建设法律法规还不健全，就施工合同的管理来说，行政管理层对合同履约的干预减少，对合同当事人的意愿强化等问题屡屡出现。因此，文章通过对建设工程的合同管理中存在的问题进行详细的分析，并提出相应的解决对策，以期更好地促进建设工程合同管理的发展。

一、合同管理的原则

（一）合同交底原则

合同签订部门应对建安施工合同进行交底，特别是对合同签订背景、工程范围、工作内容、接口关系等部分进行交底，以便于合同执行过程中项目部各职能部门进行管理。

（二）以合同为依据原则

该原则是合同管理工作的重点，合同是承发包双方意思一致的表示。因此，合同是合同管理过程中的唯一依据。项目各职能部门必须清楚的认识到合同都包含哪些内容，合同不仅仅是指合同文本本身，还包括招标文件、投标书、工程量清单、合同附件中发包方的管理规定，特别是包含图纸、技术规范、验收规定、国家标准、行业标准等技术性文件。

（三）工程项目顺利交工原则

合同管理的最终目的是保证工程项目顺利完工，不能孤立的、单纯的为了合同管理而管理。

二、我国建设工程合同管理现存问题

（一）合同文本不规范

依法订立的有效合同，文字清晰准确，反映合同双方的真实意思。国家工商局和建设部为规范建筑工程合同管理和全面体现双方的责任、权利和风险，制定了合同示范文本。但由于主观或者客观原因，存在不采用标准的合同示范文本而采用自制的、笼统的文本进行签约的情况，导致常出现合同条款措辞含糊不清、合同双方权利义务描述量不对等以及细则说明缺乏等合同文本不严谨的现象。

（二）合同签订不平等

目前建筑市场竞争激烈、管理不规范，致使发包方在建设工程承包中占据主导地位。例如施工合同条款多由发包方制定，合同文件规定的双方权利义务不对等，发包方常要求承包商接受“霸王条款”。主要体现在：发包方将带资垫资承包工程作为合同的重要条约；发包方将材料价格上涨的风险以及因发包方的原因造成的窝工损失等转嫁给承包方；发包方常盲目压缩工期，又受资金不足、设计图纸不到位以及设备材料供应不及时等因素的影响，工期甚是紧张。

（三）管理制度不完善

合同的签订并非一蹴而就的，其需要经历诸多的审核步骤，只有严格按照规定的步骤来进行审核，才能确保合同的顺利的执行。就目前的情况来看，在合同审核的过程中，很多企业却并没有按照规定的步骤来进行，这无疑就导致了合同签订和执行中，存在诸多的合同风险。此外，成本核算机制健全与否，也直接关系到企业的合同管理，如果企业的预算成本评估能力较差、支付结算制度不完善等出现的话，企业面临的合同风险与经济损失将是巨大的。

（四）承、发包双方的行为不规范

建设工程的承包人有时为了业务的需要，而签订一些超越本企业资质等级的合同。比如，一些承包商在进行承包的过程中，不考虑自身的承受条件，为了能够顺利的承包工程，而通过非法的手段，比如贿赂或者假借其他的报告资质的企业的名义进行虚假投标。此外，有些发包方在进行合同签订时利用其自身的优势地位，在合同的规定中，将自己的主要义务排除或者对合同内容随意修改，扩大自己的权利范围。比如：发包方在暗中以垫资为条件，进行违法发包；不按照合同中约定的条约来支付工程的进度款；在工程完工之后，不及时进行竣工结算等。

三、全面的完善施工合同管理

（一）做好事前合同的规范化工作，严格施工合同订立行为

1.审查合同中的条款。主要包括合同中的建设时间、竣工时间、工程量大小的范围、工程的质量、工程的造价、技术资料交付的期限、材料和设备供应的一些情况、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等。

2.制定并推行施工合同示范文本。建设行政主管部门应结合当前施工合同纠纷的问题，充分研究法律、行政法规的各项规定，制定并推行施工合同示范文本，实施过程中注重平衡各方当事人利益以及弱势地位当事人合法权益。各项合同管理的要求以合同条款的形式予以固化，以规范合同表述形式，避免因合同条款不完善、有缺陷、有漏洞、义务不清、违约责任不明、意思表达不准确等各种不好情况而产生的施工合同纠纷事件的发生。

（二）从招标出发来加强建筑工程合同的管理

建筑工程合同是以招标作为基础的，发包方在制定招标文件时便要明确相关的合同条款及细节，加强对合同的事前管理和控制，工程造价应是其关注的重点。而施工合同是工程项目中最为主要的合同，是工程造价#质量#工期目标控制的重要依据。科学的施工合同能够有效的体现上述三者信息，在对合同内容以及合同性文件的制定和解释上，要明确其执行的顺序#工程的范围以及工程的总造价等相关因素，并且明确工程造价调整的办法以及工程进度#工程款项的支付方式；要综合考虑施工过程中可能出现的一些变更因素，保证施工的顺利进行，并且实现风险的合理划分，使合同对于工程的积极作用得到全面实现。要杜绝一些合同延迟签订或者没有合同先行施工的情况，避免产生法律纠纷。

（三）做好合同索赔管理工作

在实施建筑工程合同管理的过程中，索赔问题是难以避免的。所以，只有建立相应的工程索赔制度，才能更好的规范合同索赔工作。在合同的签署过程以及工程的建设过程中，承包方应该始终以合同内容为依据，对合同的内容进行详细的分析，充分考虑各种不合理的因素，分析合同索赔的可能性，从而以便在进行索赔时能够采取最科学、最有效的的合同管理策略。在履行合同的过程中，还需要与相关的法律条款相结合，对施工现场的具体情况做好调查，寻找索赔证据。

（四）加强管理人员素质

在合同管理的过程中，人的作用是非常重要的。所以，就要保证合同管理人员的专业素质，从而降低合同的风险。首先，企业要从人员的招聘着手，在选拔人才的时候不仅要对选拔人员的专业法律知识、纠错能力、敏感度能力进行考量，还需要对其计算机水平、工程建设等知识进行测试，保证管理人员的综合素质。其次，在人员的培训方面，应该多举办一些培训会或者讲座，将专业技能的培训和考核放在重点的位置，只有这样，才能真正的将管理人员的责任意识充分培养起来，使得其自身的风险意识和职业素养的水平得以提升。

结束语

建筑工程项目管理中的合同管理是是一个重要的方面，工程管理的各方面工作都需要围绕着这个重要方面来开展，管理中要讲求方式、方法，要讲究管理的技巧。因此，要对合同管理高度重视，对其含义能够深刻理解，明确其责任的主体，在实际的工程建设中对工程的合同管理采用不同的技巧，善于寻找新的方法，对新问题积极的解决，保证合同的各方能够自觉的履行合同规定的内容，从而规范建筑市场，维护建筑行业的秩序。

参考文献：

[1]张书巧.刍议建筑工程的合同风险与防范对策[J].江西建材，2014，02:241.

第6篇：设计施工合同范文

签约日期：

发包方:（以下简称甲方）

承包方:深圳市艾浦源光电科技有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》法律法规，经双方协商，本着平等、互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目名称

项目名称:亮化施工项目

二、项目需要的亮化材料

见亮化材料清单及报价

三、合同金额

1、合同总额人民币小写：元大写：

2、合同总额包括：亮化材料及零配件的购置和安装、工程实施、运输保险、装卸、质保期售后服务、建筑安装发票。（详情请见附件详单及效果图）

3、不含税费及增项；

四、安装地点、施工要求、工期及验收

安装地点：甲方项目指定地。

施工要求：光源产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方负责提供场地存放，乙方自行负责保管，施工及提货由乙方自行安排。乙方施工过程中，相关安全责任由乙方负责。甲方须提供施工环境及施工现场的电源接口。

工期：合同生效后天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。

验收标准：乙方按甲方提供的效果图进行施工，验收以整体亮化调试完毕为准

验收：乙方完成全部设备的安装、调试后，向甲方发出书面验收通知，甲乙双方共同派人员到场，按照国家及行业相关规定和标准进行验收，共同填写验收报告并签字，验收工作应在日内完成。如无双方共同认可的理由，甲方在设备正常运行两周内仍未派人员参加验收，视为甲方放弃验收权，则乙方的单方验收报告即为有效。

五、对以下原因造成竣工的日期延误,工期应当顺延：

1.工程量变化或设计变更；（变动后工程项目所增加的成本由甲方承担）

2.不可抗力；

3.甲方同意工期顺延的其它情况；

4.甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；

5.甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；

6.因甲方责任造成工期延误的其它情况。

六、安装与调试

以符合合同文件要求和响应承诺的前提下，将设备（系统）安装并调试至状态且双方均认为满意。

七：付款方式

1.合同签订生效后3个工作日内支付合同总额的，合计￥

2、货到甲方项目所在地，验收施工前，支付合同总额的，合计￥

3、无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后3个工作日内付合同总额的%，合计￥元。

八、质保期及售后服务要求

1.质量保证期（简称“质保期”）从验收交付之日起为两年。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身（有偿）维修保养服务。

2.乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

3.乙方须提供常设8小时热线服务和长期的免费技术支持。对甲方的服务通知，乙方在接报后必须及时响应及尽快处理完毕。若主要设备的故障需更换，乙方必须免费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。

4.乙方保证因质量问题给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿。

九、违约责任

1、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝接收或验收，并有权顺延付款；

2、甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，乙方有权追究甲方责任。

3、甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之五向乙方支付逾期违约金。

4、乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之五向甲方支付延误工期违约金。

十、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决，如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。对货物质量的检查鉴定，统一由当地质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2、法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、合同生效

本合同在甲乙双方法人代表或其授权人签字盖章后生效。

十三、乙方应提供的资料内容

1、中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

2、关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

十四、其它

1、本项目材料清单、增项文件，均作为本合同的附件，合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

2、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3.本合同一式四份，甲方、乙方双方各执二份，任何一份均具同等法律效力。

第7篇：设计施工合同范文

关键词：建设工程；合同管理；风险；防控措施

中图分类号：F715.4 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）11-00-02

建设工程合同明确了业主和承包商双方的权利和义务，约束双方在工程建设各个环节的行为。而随着工程规模的扩大，工程的周期变长，材料消耗变多，施工会受到各种不确定性因素的影响，这也加大了合同管理的难度。为了提高经济效益和社会效益，降低合同管理风险，必须采取适当的风险防范措施。

一、加强合同风险管理的意义

一个建设工程中会涉及到多个市场经济主体，这些经济主体在市场经济体制下公平竞争。合同是联系各方经济主体的重要纽带，做好合同风险管理，可以有效保证各方经济主体的权益。

当建设工程项目建设周期长、涉及到的经济主体多时，各方经济主体就极容易发生矛盾纠纷，而合同则对各方的行为具有一定的约束力，所以说，良好的合同管理可以化解纠纷，促进建设工程的顺利进行。

加强合同风险管理可以保障各方经济主体的权益。在一个大型建设项目中，各方经济主体都承受着一定的风险，市场上的一点风吹草动都有可能带来投资的失败。因此，做好合同风险管理，可以有效预测风险、防范风险，保障各方经济主体的权益。

二、合同管理中存在的风险

1.承包商资质风险。在签订合同时，承包商必须出示有关证件，证明其具有施工企业的资质，证明其有能力承包某工程项目，这样才能具有承包的资质，否则的话就会带来一系列的法律纠纷。比如说：如果承包商不具有施工企业的资质，只有工人的资质，为了获取该建设项目，通过其他具有施工企业资质的企业与业主签订合同然后再转包，这样就会给该工程项目带来极大的风险，可能带来严重的法律纠纷现象。

从法律的角度来说，承包商的资质风险就是说在建设工程项目中有可能出现不合格的合同主体。不合格合同主体的出现，不利于工程项目的顺利施工，工程进度、工程质量难以得到保证。而且，也不利于各方当事人合法权益的保护。

2.合同文本风险。为了促进市场经济的公平竞争和建筑业的稳定健康发展，国家有关部门制定出了建设工程施工的合同文本。在合同文本中，明确规定了业主与承包商的权利与义务，明确规定了双方所应承担的风险。但是，在实际建设工程中，许多企业为了规避风险，逃避责任，没有完全按照合同文本的有关规定来签订合同，在合同中，有许多表述不清晰、模棱两可的地方，或者说是有些文字的表述有歧义，有多种理解，容易引起人们的误解，这样在实际施工中就有可能带来矛盾纠纷，带来合同职责履行的问题。所以说，合同文本必须按照国家有关规定编制，在文字的表述上讲究咬文嚼字，任何一丁点的内容都要规定得详尽具体，不能引发歧义。

再比如说：在合同的商讨签订过程中，由于市场上的施工企业众多，业主有时为了提高经济效益，降低自身投资风险，往往会对承包商提出诸多不合理要求，在合同的制定中只提承包商要履行的责任，却不提承包商享有的权利，不提有关索赔内容。承包商一旦签订这种不平等合同，那么就会给自身带来极大的风险，不利于企业的可持续发展。

3.招投标风险。招投标制度在我国已日渐成熟，国家也已通过立法的形式确定了招投标的地位，明确规定在建设合同的签订中必须通过招投标的方式进行。尤其是在规模大、周期长的建设工程项目中，必须通过招投标的方式进行合同的签订，促进市场公平竞争。而招投标涉及到的内容非常多，出现一点差错都不利于企业的健康发展。比如说：招标文件中存在漏洞，那么就会给合同的签订、施工阶段带来一定的麻烦。由于法律还没有明确规定招投标的工作流程，需要企业去摸索，这样就会给合同管理带来一定的风险。

三、合同管理的风险防控措施

随着社会经济的快速发展，建筑行业的竞争越来越激烈，而企业要想在激烈的市场竞争中求得一席生存之地，必须做好每一个工程项目，而合同管理是工程项目管理的核心。做好合同管理的风险防控有利于降低整个工程项目的风险，促进企业的健康发展。

1.加强对承包商资质的管理。为了避免出现不合格主体的现象，必须加强承包商资质的管理。根据工程项目的具体特点选择有资质的承包商，杜绝恶意压价。同时，为了避免承包商的转包，必须在合同中明确规定禁止转包，规定哪些项目必须由承包商来完成，比如说：规定建筑的主体结构必须由承包商完成。再规定其他的一些项目可以分包。在实际的施工过程中，业主和工商部门人员要对承包商的行为进行监督和管理，严肃处理承包商的违法行为，维护市场经济的公平竞争，促进市场经济的健康发展，也有效保证建设工程的质量和进度。

2.积极探索工程招投标的工作流程和细节。虽然已经确定了招投标制度的地位，但是，却还没有明确规定招投标的方法和形式。所以说，在开展招投标工作时，必须考虑到业主和承包商双方的利益，建立招投标的原则。企业要根据以往招投标工作的经验和工程项目的特点积极探索出招投标的工作流程和细节内容，加强招投标管理工作。

3.推行计量清单计价模式。实行计量清单计价模式可以有效保证工程质量，可以有效做好造价控制，保障业主与承包商双方的权益，有利于建设工程的合同管理。建设单位应尽快研究出与合同管理相配套的计价方法，降低合同管理风险。

4.制定合理的合同示范文本。随着经济全球化的发展，许多建设工程的经济主体会出现跨国界的现象，于是在合同管理上也要与国际接轨，努力协调各方的利益。制定出合理的合同示范文本，使合同的签订和内容符合法律规范，可以避免出现合同纠纷现象。而且，制定出合同示范文本有利于明确规定各方经济主体的权利、义务和责任，提高合同的实用性和可操作性，提高合同的质量，避免出现错漏或歧义现象。

5.加强合同管理的法律意识，减少纠纷。业主与承包商在签订合同时，必须有高度的法律意识，对合同的条款进行反复推敲，反复琢磨文字的表述，确定文字表述明确、清晰。实践证明，许多合同纠纷的产生都是因为违约责任的不清楚。因此，双方当事人要重点分析违约责任和违约条件。承包商要尤其注意合同的合法性，保证自己的权利和义务，提高合同的严密性。尽量减少或杜绝纠纷的产生。

6.建立全方位的合同管理网络。随着建筑行业的快速发展，合同管理的专业化、规范化、科学化水平提高了，合同管理的内容延伸到企业的各个层次和角落中。因此，企业应根据合同管理的内容建立全方位的合同管理网络，有效促进合同的全面履行。建立合同管理制度，监督合同签订和履行情况，审查合同的合法性，总结合同管理的经验和教训。在企业内部建立专门的合同管理部门，并根据合同管理的内容形成一套严密的岗位制。以法律顾问为核心，在企业领导者的带领下开展各个环节的合同管理工作。同时，合同管理还要积极配合国家工商部门的监督。

7.做好合同以及相关文件的收集整理工作。做好合同及相关文件的收集整理工作能有效保证合同全面履行。合同管理人员要及时收集整理合同文本、相关资料文件，并将资料整理归档。当发生矛盾时，这些资料就可以作为原始证明，是有效解决纠纷现象的法律武器。尤其是在大型建设项目中，工程周期长、涉及人员多，在不同建设阶段会产生大量不同的资料，许多矛盾的协调、问题的解决都要依靠这些资料来解决。因此，合同管理者必须重视资料的收集、整理、归档工作，运用计算机技术提高合同管理的信息化水平，提高工作效率，全面跟踪合同的履行情况，保证工程建设的顺利发展。

8.提高合同管理人员的素质。高素质的合同管理人员可以提高合同管理水平，可以减少法律纠纷，可以降低合同风险。因此，企业要开展多种形式的培训教育活动，不断提高合同管理人员的素质。

四、结束语

合同管理已经成为建设工程项目管理中的核心内容，企业必须正确认识到合同管理的重要性，认识到合同管理的风险，并采取有效的风险防控措施提高合同管理的质量，促进企业健康发展。

参考文献：

[1]宋晓春.浅谈建设工程合同的管理及控制[J].商品与质量学术观察，2011（3）.

[2]唐健，邵成俊.加强合同管理，防范合同风险，维护企业权益[J].水力发电，2012（7）.

[3]苏阳.浅议建设工程合同管理的风险与防范[J].城市建设理论研究（电子版），2013（17）.

[4]田珊.MC模式下大型工程建设项目合同管理研究[D].同济大学：2009.

第8篇：设计施工合同范文

承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关

规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条

工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

工程规模＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

工程投资＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第二条　委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）

第三条　勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。

勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清（或订为分若干次结清）。

勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为元估算设计费为元。

委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。

第四条　委托方的义务

1．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。

2．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：

（1）……

（2）……

（3）……

3．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

4．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

5．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

第五条　承包方的义务

1．承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。

提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。

2．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

3．设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。

第六条　违约责任

1．因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：

（1）……

（2）……

第9篇：设计施工合同范文

关键词：高速公路复合式互通立交设计

中图分类号：U412.36+6 文献标识码：A

前言

高速公路互通立交设计也经历了20 余年的发展，从单一的考虑转向功能发展到系统的解决交通问题，立交设计也更加复杂。近年来，越来越多型式多样、功能不一的复合式互通立交也在高速公路规划设计中不断出现。

当两个互通式立交不满足极限最小间距等特殊条件时，通过集散车道将两个互通式立交的所有出入口或主要出入口串联起来而组合成复合式互通立交。目前，我国现行交通行业标准和规范中有关复合式互通立交设置方面的规定缺乏统一的技术标准。

复合式互通立交

根据《公路路线设计规范》规定，相邻互通式立体交叉的最小间距不宜小于4公里，当其在受路网结构或其他条件限制时，可适当减小，但立交间净距不得小于1公里。当立交净距小于最小规定值，且必须设置时，应该将两立交合并设计为一个复合式互通立体交叉，这种情况随着我国路网密度的加大将会不断出现。复合式互通式立交实质上属于多路互通式立交的一种，与一般多路互通立交不同的是两相邻互通立交间存在一定距离。

2.1复合式互通立交的特点

两条横向道路和主线交叉，两交点的距离为立交间距；加速车道渐变段的终点至下一立交减速车道渐变段的起点为相邻两立交间的净距。复合式立交与立交间净距有很大关系，根据互通式立交间距的不同，相邻两座互通式立交有以下三种类型的连接方式：以主线相接；以辅助车道相接；通过定向匝道相接（包括既设辅助车道也设定向匝道）。

当两立交间净距大于一定值时，不设辅助车道，以主线相接，按两个独立的立交设计；当两立交间净距小于一定值时，应设辅助车道贯通形成复合式立交；当辅助车道不满足要求时，应设定向匝道直接连接。

复合式互通立交中的两座相邻的互通式立交的组合形式又有以下三种：两一般型立交相邻；枢纽型立交和一般型立交相邻；两枢纽型立交相邻。

复合式立交的设计目前主要有以下两个思路：一是复合式立交通过交织段连接（将匝道出入口通过辅助车道连通）将出入口串联起来，使主线上至少保留一对出入口或者减少某些出入口，二是采用匝道间的立体分离措施来避免所有的交织或者高速公路间主流匝道上的交织。复合式立交采用交织段连接时，为满足高速公路中进出车辆之间车道的转换，交织段的长度必须满足要求，即对复合式立交的连接段（辅助车道）的长度进行研究。

2.2 辅助车道连接的复合式立交

根据《公路路线设计规范（JTG D20-2006）》的规定，辅助车道上连续入口和出口的间距应满织运行的要求，而平面交叉应满织长度、转弯车道及视距等的最小距离 150 m。通过辅助车道连接的两互通式立交，从互通式立交间车辆的相互转换来说，增加了出入高速公路交通的车道转换空间，从交通管理方面来说，克服了预告标志距离不足的问题。但是辅助车道的长度既要满织运行的距离要求，还要满足通行能力以及服务水平的要求。

在进行辅助车道连接的复合式立交设计时，要首先确定如下几方面：交织区的定义及影响因素；交织区密度的计算方法；交织区长度计算基本数据的设定和结果分析。

复合式立交辅助车道的设置，是用于改善出入织车流的运行状况，从而使保持车流运行的连续性，一般适用于已建的城市道路，由于道路旁有较多的建筑物而不适合移线，且城市已建道路下有较复杂的管线，改动麻烦且造价高。

2.3辅助车道和定向匝道连接的复合式立交

复合式立交两立交的形式是一般互通立交和枢纽互通立交中的一种。两一般互通和两枢纽互通组合成的两复合式立交应结合路网避免设置，在实际中采用较多的复合式立交为一般互通立交与枢纽互通立交间的组合。

2.3.1通过辅助车道连接

我国常用的复合式立交是已建的一般互通立交和新建的枢纽互通立交，已建的一般互通立交是高速公路与地方道路间的收费立交，收费立交形式多为喇叭形。新建高速公路时，新旧两高速公路间设置枢纽互通立交，复合式立交以辅助车道相连，在已建高速公路两侧设置辅助车道。

基于立交设计的复杂性和多样性，复合式立交可灵活地布置辅助车道，当某个转弯交通量较大时可采用半定向匝道分离，其布置形式有：两侧规则、两侧不规则、单侧规则。根据路网中节点交通量的分配，可以将某些立交设计成部分互通立交。

2.3.2通过定向匝道连接

立交间距过小使得立交间的路段上存在交织区，将不能均匀分散立交间的交通流，紊乱的交通流严重阻碍直行车流的正常运行；即使设置了辅助车道，也

满足不了交织长度的要求，车辆在辅助车道上的运行将处于停滞状态，无法在已建高速公路上设置辅助车道，但两立交又必须设置，可以考虑通过定向匝道将

两相邻互通立交连接。

辅助车道与定向匝道连接的复合式立交，采用辅助车道是结构形式相对简单，造价低，但辅助车道上存在交织；采用定向专用匝道间的立体分离措施可避免所有或高速公路间主流匝道上的交织，减少了主线上的出入口，对已建高速公路影响较小，较前者能提供的交通条件（通行能力和服务水平）较好，对往后营运有利。

高速公路复合式立交设置辅助车道时，根据交通及路网概况应灵活合理的设置车道形式；多用于新建立交与已建立交中，应合理的利用已建工程，选择合理的立交形式而减少废弃。定向或者半定向的匝道用于交通量大的情况，环形匝道用于交通量小的情况，匝道形式的选取应根据各转弯方向考虑；复合式立交可以由两个或者三个立交组合形成，立交形式复杂多样，布局分散占地面积大，增加车辆绕行距离及行程时间。

结合路况设计

高速公路复合式互通立交在设计前后要充分考虑到周围的实际环境和情况，比如车流量、城市发展，周边规划、分期设计、收费情况等等。

（1）全线路总体设计时，应采用适当的立交间距，使得立交分布更趋合理。

（2）鉴于立交设计的多样性与复杂性，不能简单的根据立交间距就盲目的将两个相邻的立交组合成复合式立交，应首先结合社会需求、城市发展、路网规划进行分析和论证。

（3）在经论证决定采用复合式立交时，应因地制宜地利用已建工程，选择合适的立交形式，减少废弃。

（4）复合式立交的集散车道可全线或部分段灵活合理设置；集散车道可为两侧规则、两侧不规则、单侧规则等多种形式。

（5）对高等级匝道的复合式立交，不顾主线交织交通量的大小和对高速匝道中车流的影响而笼统地设置集散车道的做法是不正确，应另采用匝道间的立体分离、主线先出后人等措施来避免交织。

（6）可通过路网中结点交通转换的合理分配，将某些立交做成非全互通式，但一旦提供沟通，应尽量使往返匝道成对出现。

结语

随着我国经济的快速发展和人民生活水平的日益提高，高速公路也得到了快速的增加，道路的日益复杂促使节省时间和空间的复合式互通立交设计越来越多，设计复合式互通立交进行以实现效果的最优化，成了人们达成的共识。

参考文献

[1]刘景生,胡明霞,刘开健. 高速公路复合式互通设计研究[J]. 中外公路,2011,04:305-308.

[2]于宏明. 复合式互通立交设计与分期修建方案的探讨[J]. 公路交通科技(应用技术版),2012,02:56-58.

[3]罗成海,何斌. 复合式枢纽互通立交布设研究[J]. 公路,2012,05:61-64.

[4]汪锋. 大型复合式枢纽互通立交设计探讨[J]. 中外公路,2007,05:144-146.